《关于合同协议书汇总【实用30篇】》

关于合同协议书汇总（通用30篇）

关于合同协议书汇总 篇1

订立合同双方：

购货单位：襄阳美宁硅业有限公司 以下简称甲方； 供货单位：以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商，本着互惠互利、合作共赢原则，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、质量

1.产品的名称：高纯石英砂10-16目

2. 要求没有黑点，没有黄皮，颗粒均匀大于10目不能超过2%，小于16目不得超过3%。

第二条 产品的数量

1.产品数量：40吨,

第三条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：乙方加工场地。

2.交货方法： 拖车

第四条 产品交货期限：1、20xx年5月1日至20xx年5月6日。

第五条 产品的价格与货款的结算

1.产品的价格：

乙方供应的价格为合格石英砂 元/吨,含吨袋包装装车价。

第六条 付款方式

甲方在签订本合同之日起付乙方 定金，成品出货后过磅即付款。定金元在40吨尾款中扣除。

第七条 违约条款

乙方逾期未交的货物,应赔偿未交货物100%的违约金.甲方未提货应赔偿未提货物100%的违约金.

甲方：购货单位：襄阳美宁硅业有限公司

法定委托代表人：____________

乙方：供货单位：（公章） 法定代表人：______________

关于合同协议书汇总 篇2

甲方：鲜鱼村一社

乙方：鲜鱼村一社社员袁泽清

甲方将集体荒山一段，地名燕子岩，其地理位置为：东面是电视台岩轮与鲜鱼村八社分界;西面是本社大堰壁以上，距大堰沟两米以外，两米以内属集体;南面是与贵州堰沟分界;北面是滴水岩直上，一直到岩，在滴水岩外面现有的杷竹及其它林木归乙方管理砍伐，但不能再进行栽植竹木及其它，否则集体根据其情况给予罚款。经甲、乙双方协商同意达成如下协议：

一、乙方承包期为(20)贰_年，即从一九九0年三月份起至__年三月底止。

二、乙方向甲方产纳承包费从一九九一年起算，一九九一年交纳(50)伍拾元正，一九九二年交(100)壹佰元正，一直到承包期满，共交承包费(1850)壹仟捌佰伍拾元。交纳时间，订于每年年底十月三十日以前交清承包款，如乙方交款每超出即推迟(10)拾天，乙方付甲方延误费10%。

三、乙方在承包期中，可根据自己的意图进行种植任何经济林木，甲方无权干涉，从承包期日起，伍年以后，不能再继续种植庄稼，如有在荒上种植庄稼，就在每年承包款上加罚八倍，即就是交(100)壹佰元，就交(800)捌佰元归集体甲方所有。

四、乙方在承包期内发生地址不名或其他，林权纠纷可由甲方指明和处理。如发生盗窃，甲方可以协助乙方追查破案，查获后按规定给以罚款，由乙方负责追收罚款，除赔偿乙方所应得以外，全归甲方所有。

五、在承包期内如本人丧失劳动力或死亡后，可委托他人或自己的儿女同样承受承包权。

六、乙方承包的荒山，不包括现有在荒山内的粮食种植耕地伍米，水果肆米，东树伍米，其它叁米。

七、乙方承包期满，乙方可继续承包，但必须与甲方协商重新签定合同。(20)贰_年满后，承包费按有当年产植四、六分层，即四层归集体，六层归承包者，乙方不再承包，由甲方负责转包给别人承包，甲方付乙方的种植费，但必须有记在。如杉木，五分公分之上归乙方，五分公以下归甲方，计费标准按每窝伍角，竹子老的90%归乙方，保持10%的老竹母，甲方付乙方当年产植的百分之十(10%)，嫩的全部归甲方，乙方不得任意确伐嫩竹及其它，否则给以罚款当年产值的百分之三十(30%)给甲方，水果按当年产值甲方付乙方百分之二十(20%)，乙方在承包期满后，不得进行毁灭性的砍伐和其他行为。

八、乙方在承包期间，甲方要进行集体建设，占用土地，土地费全归甲方，集体进行建设在半亩以内，不付乙方任何代价，如有大型的建设，青苗费归乙方所有，还有必须保持好电视台的输电线及其电杆，不得对输电线路的修整进行任何阻拦或敲诈。

九、承包期中，甲方干部如有变换，合同仍然生效，不得变换或更改仍按合同执行。

十、合同签定，经过乡、村签发意见盖章后生效，双方共同遵守，不得违约，乙方中途违约，付甲方全部承包款。甲方中途违约付乙方全部种植费。

十一、国家政策的变化和体制改革变化，按政策规定办理。

监证单位：

合江县车辋乡人民政府(公章上签了：同意按此合同执行)

合江县车辋乡鲜鱼村村民委员会(公章上签了：同意按合同执行)

甲方代表：王福州(生产队长)

乙方代表：袁泽清

一九__年三月二十日

关于合同协议书汇总 篇3

甲方：

乙方：

1、 _________(以下简称甲方)为中华人民共和国境内合法成立并有权摄制或与他人共同投资摄制电影故事片的公司法人，其法定住所为_________。 _________(以下简称乙方)为中华人民共和国境内合法成立并有权投资和从事影片摄制的独立公司法人，其法定住所为_________。

2、为促进文化交流，提高大众的娱乐生活质量，甲乙双方决定合作投资摄制影视剧《_________》(下称影视剧)。

3、鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

第一条 预算、投资

影视剧总投资预算初步确定为￥_________元。其中，甲方负责人员配备，拍摄设备等，折现_________，占总投资预算的百分之_________。乙方出资￥_________元，占总投资预算的百分之_________。

第二条 投资方式

甲乙双方共同投资的方式，包括以货币直接投资，或以劳务、实物、广告时间等折价作为投资。以上投资款，支付至双方指定帐户：_________，开户行：_________，帐号：_________。

合同签订后_________个工作日内，双方即付定金_________元(大写：_________)。如果一方未能按时支付定金，另一方有权单方面终止本合同书，并与第三方签订类似合同书。

项目确定后，开机前一周内，甲、乙双方即付清投资余款，否则，视为违约，守约方有权向违约方要求赔偿损失。

甲乙双方应按时、足额的履行各自的出资义务，否则，视为自动放弃参与联合摄制此影视剧的任何权利，并赔偿对方因此而遭受的一切损失。

第三条 摄制组人员组成

影视剧的前期创意、剧本写作等主要创作要素由双方协商确定，影视剧主创人员(编剧、制片人、导演、主要演员等)由双方协商确定，此外甲乙双方还应共派有关技术人员参与全程拍摄。

1、电视剧的摄制组由甲、乙双方共同组成。

2、双方商定影视剧出品人甲方为_________，乙方为_________;

3、影视剧的导演为_________，编剧为_________，主要演员有_________;

4、本片演员均由_________(甲或乙)方指定并提供，经另一方同意，并按规定程序将有关资料报批;

5、摄制组全体人员、设备及重要拍摄场地的安全进行保险，保险费由摄制组承担。

第四条 拍摄和后期制作

影视剧的拍摄周期，甲、乙双方商定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日完成;

1、开机时间：_________;

2、停机时间：_________;

3、出片时间：_________。

影视剧的主要拍摄地点、拍摄场景由甲乙双方根据剧情需要协商确定。

第五条 署名权

甲乙双方、制片人、编剧、导演、演员等演职员以及鸣谢单位等在电视剧字幕及相关衍生产品中的署名的格式、具体位置及字体大小由甲乙双方根据国家的相关规定协商决定。

由于署名产生的争议，由甲乙双方另行协商解决;甲乙双方一致同意该争议不影响本合同其他条款的履行。

第六条 制片人

影视剧的制片人由甲乙双方共同指派、聘任参加电视剧的摄制或者由一方当事人进行指派、聘任，但其所指派、聘任的制片人必须经另一方当事人认可。

第七条 立项审批

甲方应于本合同生效之日起_________日内完成影视剧的立项工作，未经规划立项的剧目，不得投拍制作。

影视剧拍摄完成后，由甲方负责准备相关材料并报送相应审查机构审查，需修改或删减的，应按审查机构的意见完成修改或删减，相关费用列入摄制成本。

第八条 合同期限

本合同有效期限为本合同签署生效之日起_________年，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。法律另有规定或当事人另有约定的除外。

第九条 剧本确定

对于双方共同确定的电视剧文学剧本未经一方同意，任何一方不得擅自对文学剧本中人物和情节进行实质性更改，否则，由此引起的一切不利后果由擅自更改方自行承担。

第十条 日常事务管理

甲方委派_________、乙方委派_________作为专职负责人参加影视剧的拍摄，由其全权负责拍摄影视剧的日常管理工作;财务支出的票据和其他财务报销单据，均需取得该被委派的两名专职负责人的共同签字确认。

专职负责人的酬金享受本片制片待遇(甲方/乙方详列工作内容及薪酬标准)。他们在协助协调本片拍摄的各项工作所发生的食、宿、交通、电讯等费用由投资双方承担，实报实销。

在本合同生效期间内，任何一方变更专职负责人，应事先书面通知对方。

第十一条 专用帐户的设立和监管

双方委派的专职负责人应当于本合同生效之日开始工作，并于本合同生效之日起_________日内开立联合摄制影视剧专用账户，该账户随拍摄工作的完成(包括应要求修改补拍工作的完成)统一结算后即予废止。对于专用帐户由双方委派的专职负责人共同管理，以监督投资双方资金的投入及支出情况。专用账户资金的支取程序由双方另行商定作为本合同的附件。

第十二条 利润分配及亏损负担

因联合摄制影视剧获得的利润或形成的亏损净值应当根据具体情况在甲乙双方之间按约定的出资比例分配。所谓净值，指联合摄制影视剧的总收入(包括有形财产和无形财产的总和)减去拍摄电视剧的支出总额。计算净值时，所有列支项目必须是为拍摄影视剧直接支付的费用以及其他经甲乙双方一致同意的项目。

所有应缴税款应按照中华人民共和国的法律规定进行，由甲乙双方按约定的出资比例分别承担。

影视剧利润的分配或损失的承担方式，由甲乙双方另行签订补充协议作为本合同的附件。

第十三条 财务与会计

甲乙双方应在影视剧的主要拍摄地点保存有关的运营情况的账簿和会计记录。账簿与会计记录应当符合中华人民共和国的财务会计法律、法规的要求。受委派的专职财务人员有义务向甲乙双方的法定代表人及其委派的专职负责人提供定期财务报表(包括月报、季报和年报)和特殊情况下的应要求提供的临时报表。

甲乙双方法定代表人及其委派的专职负责人有权在不妨碍影视剧摄制工作进展的情况下可随时阅览、检查及核实会计帐簿以及其它会计记录。

第十四条 财务结算

甲乙双方应按会计制度，做到一周一结账。每个会计周度结束时，应就联合摄制电视剧做一份全面准确的会计结算。该周度会计结算应当确定本周的利润或亏损的净值，并视具体情况将其按规定的比例记录在会计账簿上。

在周度会计结算时，若联合摄制专用账户资金总额超过拍摄工作所需储备资金总额的，应当由甲乙双方按照约定进行分配。任何一方对合资拍摄项目负有债务的，应当首先从其应得分配额中针对其债务予以冲抵。

第十五条 财产及其衍生权利归属

联合摄制影视剧所形成的全部有形财产和无形财产及其衍生权利，除甲乙双方另有约定外，均属甲乙双方共有。其中，无形财产包括但不限于影视剧著作权、商业运作、影片宣传推广过程中衍生出来的其他具有财产性质的知识产权。

对于因联合摄制影视剧而涉及的作品创作、商业运作、电视剧宣传、发行以及相关法律适用等方面的权利及其衍生权利，甲乙双方拥有同等的权利进行管理和控制，即此类权利的行使必须由甲乙双方一致同意决定才能实施。同时，对外宣传、发行推广一律以双方的名义进行。

第十六条 保密

未经另一方同意，任何一方不得在影视剧公映之前向任何第三方泄漏剧情、演员、拍摄进度等其所知晓的与该剧相关的一切信息。若本合同未生效，任何一方不得泄露在签约过程中知悉的商业秘密。

甲乙双方保证对其在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

任何一方若违反上述保密义务，应赔偿对方因此而遭受的经济损失。

第十七条 资产转让和抵押的限制

未经对方书面同意，任何一方不得抵押或出卖关于联合摄制影视剧的任何财产、资产和无形权利，不得将其在影视剧中的权益转让或抵押，不得将用于联合摄制影视剧的资金信贷给任何第三方，不得产生与影视剧有关的任何费用、责任和义务。否则，由此引起的一切不利后果由其自行承担。

第十八条 双方保证

甲方：

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，甲方有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十九条 竞业禁止

在保证为本联合摄制的影视剧投入必须的时间、资金及履行其他相关义务的前提下，甲乙双方任何一方当事人都可以参与此影视剧以外的独立于对方当事人的其他任何类型和性质的电影、电视剧和电视节目的商业营运，但不得参与与此影视剧有竞争的影视剧、电视剧和电视节目的投资项目。

一方参与上述商业运营，无须通知对方当事人，并对其在该商业运营上的所得拥有绝对所有权，同时亦无须给对方当事人提供相应商业投资的机会。任何一方当事人皆不得因此向对方当事人主张任何权利。

第二十条 免责事由

不可抗力：

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

其他免责：

1、非因双方当事人的过错，出现本合同规定的不可抗力事件以外的双方当事人不能控制的情况，包括但不限于天气反常以及主要演员生病、受到意外伤害或死亡等，致使影视剧的拍摄迟延，甲乙双方应立即采取补救措施，并协商确定拍摄计划顺延的时间;因此而未能按原拍摄计划完成影视剧的拍摄，甲乙双方均无须承担违约责任。

2、若本条规定的情况致使影视剧的拍摄迟延超过_________天，任何一方皆可通过书面形式通知对方而解除本合同。

第二十一条 合同的解除

发生下列情形之一，甲乙双方可以通过书面形式解除本合同：

1、甲乙双方在本合同中所作的保证不真实;

2、甲乙双方破产、解散或被依法吊销营业执照;

3、甲乙双方因违反本合同的规定使影视剧无法开机;

第二十二条 合同的'终止

甲乙双方约定，发生下列情况之一，本合同终止履行：

1、本合同规定的合同期限届满;

2、甲乙双方通过书面协议一致同意解除本合同;

3、影视剧摄制完毕未能通过审查机构审查或经修改仍不能通过的;

4、因不可抗力致使合同目的不能实现的;

5、在期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

6、当事人一方迟延履行合同主要义务，经另一方当事人催告后在合理期限内仍未履行;

7、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

8、_________。

第二十三条 清算

本合同一旦终止，甲乙双方应当结束与本合同相关商业活动，并对相关财产进行清算。与影视剧相关的资产、收益应当按照下列顺序进行清算：

1、支付清算费用和创作人员的工资及其相关保险等费用;

2、支付所欠税款;

3、清偿对外债务;

4、按照甲乙双方投入资金的比例分配剩余资金。

对未能处理的财产权利及衍生权利将作为未分配的共同产权，由甲乙双方共同所有。

第二十四条 通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下：

甲方___________________________________________

乙方___________________________________________

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第二十五条 合同的变更

本合同是甲乙双方就联合摄制影视剧所达成的惟一合同，明确规定了双方的权利、义务和责任。在此之前的任何协议、承诺、修订、协商或者陈述，如果在本合同中没有明确提出，则一律无效。

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第二十六条 争议处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第二十七条 合同的解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行。本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第二十八条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十九条 合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

关于合同协议书汇总 篇4

甲方(出租方)：

乙方(承租方)：

甲、乙双方就租用甲方房屋一事：经甲、乙双方友好协商，达成以下协议：

一、甲方将其归属所有权的 ，面积 平方米 ，租给乙方使用。

二、乙方的租期从 起至 日 止。为期 年。

三、租金 现金 支付，每月 租金，乙方一次性支付一年租金 元 .

四、甲方须向乙方出示房屋的正本房产证和有关证明。

五、乙方需承担租用期间住房的一切管理费用，其中包括小区管理费，电视收视费，水、电、煤气费和电话费等。

六、乙方在租房期间必须爱护好房屋设施，如有损坏，乙方负责赔偿或修理完善，若乙方需装修或改变房屋结构，需经甲方同意。合约期满按米修去丢原则办理

七、乙方在租房期内，不得将租房作违法经营场所。一经发现，除按法律制裁外，甲方有权收回房屋，所剩租金不退。

八、乙方在租房期间未经甲方同意不得将房屋转租他人，如未经甲方同意转租，此协议无效，安全责任由乙方自负。

九、如租期满，乙方需继续租用，须提前一个月与甲方交涉说明，并提前交清下年租金，如乙方不再续租交清租房期间的所有费用，退还甲方钥匙并结清相关手续给甲方或中介方;如不按此办理责任由乙方承担，甲方和中介方有权在租房期满五天后打开房屋另行出租或使用。

本协议一式两份，经双方代表签字后生效，具有法律效力，双方必须共同遵守。

甲方(租赁人)： 身份证号： 联系电话：

关于合同协议书汇总 篇5

甲方：x公司 乙方：添彩窗帘销售部

甲方因需要向乙方购置一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

1、工程慨况及内容：

1）承包方式：包工包料。乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务

2）工期：自乙方收到甲方定金后8个工作日内完成安装调试。

3）安装地址：广州市花都区超高压输电公司花都变电站办公楼2楼。

2、保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起保修一年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

3、造价：工程总价为人民币（大写） 伍万柒仟肆佰柒拾 元整（￥：_57470_元）。

4、付款方式：

1）本合同签定当日，甲方需向乙方预付定金约为合同金额的22%,即为￥：_12000__元整。

2）甲方支付方式：现金、支票（必须填写本单位名称）；电汇（账户：x9849 银行名称：天河信用社；用户名：添彩窗帘销售部

3）甲方在乙方安装完毕后2日内验收，检验期间内如果不通知乙方视为数量或质量符合约定,甲方不能以质量不合格为由拒绝付款，逾期视为质量合格。余款甲方应在验收合格后日内一次性向乙方付清工程总价货款。若甲方不按照合同如期付款，每延误一天，须按未支付货款总额的1%支付违约金，同时乙方有权收回所有窗帘物件。

4）验收完毕后即开普通发票，可以由或者添彩窗帘销售部开发票。

5、违约责任

1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失200元。

2）乙方工期延误不得超过3天（含3天），否则视为违约。甲方有权要求乙方赔偿，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的赔偿。

6、合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，向甲方所在地人民法院起诉。

7、其他具体规定

1）执行合同期间，甲方派人随乙方负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修的物件。

2）执行合同时间为周一至周日；甲方为乙方提供良好安装环境，协作乙方开展相关工作。

8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表（签字）： 代表（签字）：

签约地点： 签约日期： 年 月 日

关于合同协议书汇总 篇6

甲方：(出售方)身份证号码：

乙方：(预购方)身份证号码：

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方预订二手房事宜，订立本合同。

第一条甲方转让的二手房位于____，(以下简称该二手房)。甲方已取得该二手房的二手房所有权证(编号：)，该二手房建筑面积为：____，产权人：________，房地产用途为：_______。

第二条该二手房产权现状为___，甲方对该二手房享有完全处分权。该二手房若存在租约，甲方须于二手房交付乙方使用前解除原租赁合同，乙方对因原租赁合同而产生之纠纷不承担任何责任。

第三条该二手房转让总价格为人民币___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元___角___分(小写____元)。

第四条甲、乙双方一致同意签订本合同时，由乙方向甲方支付____元人民币的定金，作为甲、乙双方当事人订立该房屋买卖合同的担保，签订房屋买卖合同后，乙方支付的定金转为房价款。甲方在收取定金后，应当向乙方开具收款凭证，并注明收款时间。乙方逾期未支付认购定金的，甲方有权解除本合同，并有权将该二手房另行出卖给第三方。

第五条甲、乙双方约定，该二手房转让预订期为_____天，甲方应当在预订期内与乙方签定《房屋买卖合同》，并于_____年___月___日将该房产交付给乙方。

第六条乙方应在本合同第五条约定的预订期限前，按下列第_____种方式向甲方支付除定金之外的房款人民币___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元___角___分(小写______元)。

第七条在本合同的第五条约定的预订期限内，甲方拒绝签订《房屋买卖合同》的，应双倍返还已收取的定金给乙方;乙方拒绝签订房屋买卖合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。

第八条甲、乙双方应在《房屋买卖合同》签定后_____日内，共同向房地产权登记机关申请办理产权转移登记手续，该房地产证由乙方领取。甲方逾期不予协助办理的，乙方有权要求甲方以该二手房总价为基数自逾期之日起至产权办理申请提出之日止按每日_____的比例支付违约金。

第九条该二手房所附着的户口，甲方承诺在收到二手房转让总价之日起______日内迁出，逾期则以该二手房总价为基数按每日_____的比例向乙方支付违约金。

第十条按照相关法律规定，该二手房交易产生税费共有：(1)营业税(2)城市建设维护税(3)教育费附加(4)印花税(5)个人所得税(6)土地增值税(7)房地产交易服务费(8)土地使用费(9)契税(10)产权登记费(11)公证费(12)其他_____。经甲、乙双方协商，其中___________________项由甲方承担，___________________项由乙方承担。

第十一条乙方逾期付款的违约责任：乙方逾期支付除定金外剩余房款的(因银行贷款原因导致乙方逾期付款的除外)，甲方有权要求乙方按下列第_____种方式承担违约责任。

甲方：(签章)

乙方：(签章)

关于合同协议书汇总 篇7

甲方： 乙方：

系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

经甲、乙双方友好协商，双方申明且都已理解并认可了本协议的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本协议，就甲方所需微信公众账号服务达成以下共识。

第一条：服务内容：

1.为企业开通公众账号

2.编写企业公众账号介绍

3.开通后台服务

4.根据企业要求，基于微信公众平台为企业配置自动回复

5.设置头像及二维码

6.微信代认证服务(需企业配合提供相关资料)

7. 微商定制;帮助架构商城等配套功能

8. 微网站;展现公司形象，及信息

9. 营销功能;数十个营销功能， (免费)

10.会员功能 (免费)

11. 会员卡功能 (免费)

12. 门店导航 (免费)

13. 人工

14. 培训 (为期不超过两天的培训)

15. 工作日 5 x 12 小时 技术支持 7 x 12小时 电话支持，阶进内容：(请在行的“□”里涂“√”选择)

1.托管形式为包月制：

a.包月十二个月为限期;

2.合同期限_20xx/6/5 至 20xx/6/5 止

3.乙方代管微信订阅号费用收取为年费收取形式。

第二条：双方的权利和义务

1.甲乙双方提供专人相互联络对接。

2.在合作期间，如未征得甲方同意，乙方不得擅自改变微信企业信息。

3.甲方必须保证微信信息的合法性和真实性，如因此引起纠纷，乙方不承担任何法律责任。

4.合同签订后，甲方提供微信账号以及密码等各种必要的资料和授权。

6.如甲方需要托管服务甲方应按时将托管费用交予乙方，甲方不得拖延交费;

7.如甲方需要托管服务，甲方应保证提供的更新、维护资料、方案详细完整;由于甲方提供的资料不l完整导致乙方更新推送的内容后所造成的损失由甲方自行负责。

8.合作期间甲方不得将乙方策划的微信活动信息复制、传播、出售或许可给其它第三方。

第三条：付款方式及金额

1.支付方式，请按以下方式支付(请在行的的“□”里涂“√”选择)：

第四条：不可抗力：

1. 如出现不可抗力的影响，双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将终 止履行。合作期限可根据中止的期限而做相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担责任。

2. 声称遭受不可抗力的一方在不可抗力发生后不迟于15日通知另一方，并随附经有关部 门确认的不可抗力书面证明，且应尽可能减少不可抗力所产生之影响。

3. 如发生不可抗力，双方应立即协商解决问题的方案，如果不可抗力持续30日以上，且 对本协议履行产生重大不利影响，则任何一方均可终止本协议。

4. 本协议所称不可抗力是指不能遇见、不能克服或者不能避免的导致一方或双方当事人

不能履行其在本协议项下的义务的客观事件，包括但不能限于自然灾害如洪水、地震、等以及社会事件如战争、动乱、政府行为、立法等。

附加(如无附加信息可不填)： 1.2.3. 4.

第五条：服务期限：

自 20xx 年_6_月_5_日至_20xx_年_6_月_5_日止。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表签字： 代表签字：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

关于合同协议书汇总 篇8

发包人（全称）：_____________________

承包人（全称）：_____________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_____________________

工程地点：_____________________

工程内容：_____________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：_____________________

资金来源：_____________________

二、工程承包范围

承包范围：_____________________

三、合同工期

开工日期：_____________________（以核定的开工日期为准）

竣工日期：_____________________（以核定的开工日期为准）

合同工期总日历天数___________天。（实际开工日期以开工报告批准日期为准，开工报告批准日期提前或延后的，竣工日期相应提前或顺延，但合同工期总日历天数不变。）

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行水利工程施工质量验收规范合格标准。

五、合同价款

合同金额（大写）：_____________________（人民币）￥：_____________________含暂列金额_____________________元）；本工程主体工程采用单价承包，专业暂估价项目采用按实结算承包方式；工程最终结算价款以政府审计部门审定的价款为准。

六、组成合同的文件

组成合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、已标价工程量清单

9、其他合同文件。

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同文件次序在先者为准。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

八、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

九、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

十、本合同一式十二份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本十份，发包人执贰份，承包人执三份，其余副本由承包人分别送有关单位。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同订立时间：___________年_____月_____日

合同订立地点：

本合同双方约定经双方签字、盖章后生效。

发包人：_____________________发包人：_____________________

住所：_____________________住所：

法定代表人：_____________________法定代表人：_____________________

委托代理人：_____________________委托代理人：_____________________

电话：_____________________电话：_____________________

传真：_____________________传真：_____________________

开户银行：_____________________开户银行：_____________________

帐号：_____________________帐号：_____________________

邮政编码：_____________________邮政编码：_____________________

关于合同协议书汇总 篇9

合伙人（甲）： 男，身份证： 合伙人（乙）： 男，身份证：

合伙人本着公平，公正，平等，互利，相互尊重，相互扶持，共同创业，共同致富的原由，订立合伙协议如下：

第一条，甲乙双方自愿合伙经营（ ），共投资为 万元，其中甲出资 万元，占%股份。乙出资 万元，占%股份。

第二条，本合伙依法组成合伙企业，若后期需要办理工商登记，由甲乙双方负责。

第三条，本合同涉及的.工作分配上，技术方面人员由甲方协调安排，人员配合方面由乙方协调安排，未尽事宜由双方甲乙双方本着互谅互让，友好协商的原则解决。

第四条，本合伙人共同经营，共同劳动，共担风险，共钢盈亏，经营盈余按各自的投资比例分配，组织债务，按照各自投资比例负担，不得岐视他人或随意脱离组织，出卖组织，如发现有故意危害集体利益行为者，视为自动放弃股份。

第五条，他人可以入股，但必须经过双方同意，并办理增加资额的手续和订立补充协议，补充协议与本协议共具有同等效力。

第六条，合伙人在合作期内不得在经营状况不好或亏损时提出退股，若提出则视为自动放弃股权，任何合伙人不得不经所有合伙人同意善自与他人合伙经营与本组织竞争的业务，如发现视为自动放弃股权，放弃股权者其名下股份均分给其他合伙人即股东。

第七条，如出现下列事项，合同终止：

（一）合伙期满（约定合作时间满期）；

（二）合伙双方协商同意；

（三）合伙经营的事业已经完成或无法完成；

（四）其它法律规定的情况。

第八条，合伙人不得向他人透露集体资金状况。

第九条，任何成员不得聘请其亲戚和家庭成员负责公司重要职务，如财务，人事等。

第十条，本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。协议中未提到的约定，全部按照《合伙企业法》最新办执行。 其它事项：

（一）违约与责任：甲乙双方宣誓恪守各项条款，如有违约，由违约方要依法向守约方赔偿经济损失，本合同终止。

（二）本合同未尽事宜，甲乙双方本着互谅互让，友好协商的原则解决，解决不成时，则由经济仲裁部门和人民法院解决。

（三）本合同文本为中文。

（四）本合同一式二份，甲乙双方各一份，同具法律效力。

（五）本合同双方签字按手印生效。

（六）本合同有效期为合伙经营期。

签字（或盖章）之日生效

甲方：

乙方：

年 月 日

关于合同协议书汇总 篇10

甲方：

乙方：

甲、乙双方当事人经充分协商，达成房屋租赁合同如下：

一、该房屋位于_____________________________，房型_________，使用面积：____平方米，房屋质量良好。甲方提供设施有：__________________________________

二、租赁期共____个月，从________年____月____日起至________年____月____日止。

三、该房屋月租金为人民币________圆整( )，交纳期限为每____月交纳一次，每次交纳人民币___________圆整( )，提前____月交付房租。

四、乙方向甲方交付保证金人民币________圆整( )，与首次房租一起交付甲方。该保证金应在该合同终止时全额退还乙方。

五、租赁期间的水费、电费、煤气费用，由乙方自付。物业管理费由甲方承担。(当日读数：电：_____煤气：_____水：_____ )

六、乙方有下列情况之一的，甲方可以终止合同，收回房屋。

1、乙方未经甲方许可擅自将房屋转租、转让或转借的;

2、乙方利用承租房屋进行非法活动，损害社会公共利益，产生噪音，影响其他居民生活的;

3、乙方拖欠租金的。

七、租赁期满前，如甲方或乙方其中任何一方欲终止合同，需提前一个月告知对方。

八、乙方在租赁期间不得对其房屋结构进行任何改动。

九、租赁期间房屋出现质量问题，应由双方协议修缮。

十、如遇争议的问题，双方协商解决，协商不成，依法处理。本合同经双方签字后生效，本合同一式贰份，甲方、乙方各执一份。

甲方：

乙方：

关于合同协议书汇总 篇11

甲方:专利权人:

乙方:区域合作人:

为使新技术尽快转化为生产力和专利新产品迅速占领市场，现实行技术入股联营生产和产值提成的方式紧密合作，现达成如下协议:

一、甲方责任:

1、甲方提供专利技术名称为:，专利号:，专利发明人:万金林。

2、甲方授权许可乙方在生产(含)省(直辖市)。其销售权:可在全国进行销售;如果在乙方能完成甲方需求量的情况下，乙方可在生产。

3、甲方提供技术项目合作期限为年，合同期间甲方免收乙方技术转让费万元，以技术入股，提成产值的%作技术转让的形式进行联营生产。

4、甲方在乙方支付前期技术成本费万元，到位三日后进行新产品调试生产，并陆续完成乙方生产技术人员的培训工作。

5、甲方负责%产品的销售，销售时必须向需货方收取%的定金付给乙方，否则乙方拒绝生产供货。

6、如需扩大生产或建立分公司，可由甲方进行重新授权，甲方协助乙方组建分厂、分公司和集团化组建，其分厂、分公司、集团所得收入甲方提成30%，提成年。

7、在合同期间允许乙方使用发明人的专利权、肖像权和名誉权，其使用的方式必须得到甲方许可。

二、乙方责任

1、乙方应负责组建生产公司及工商、税务经营手续和必要的启动资金，并提供厂房、生产人员、水电和生产设备以及扩大生产资金。启动资金(含设备和前期出货费)万元。

2、乙方应在合同签订生效时支付成本费万元，同时乙方有权要求甲方生产合格产品，并有权要求甲方在合同生效日内完成乙方生产技术人员的培训工作。

3、乙方在与甲方合作期间，有权要求甲方对该产品不断创新和改进，对改进的技术应首先给乙方使用，乙方应给甲方适当奖励。

4、乙方对生产产品的数量应如数报送甲方，应实行财务公开，乙方不得做出对甲方利益有损之事。

5、乙方可负责%的产品销售，在销售前也必须向需货方收取%的定金后，方可生产供货。

6、乙方产品的价格定位，应在生产成本价的基础上加45-80%，否则价位过高会影响销售量。

7、乙方应积极在地区扩大再生产，其建立分厂、分公司、集团的所得收入乙方提成70%，提成年。

三、违约责任

1、若甲方在收到乙方支付前期的技术成本费万元到位后日内，如果不能调试或不能生产出合格产品，甲方应日内将乙方的前期技术成本费全额退还。(注:合格产品以‘产品检测报告’为准，由甲方负责将产品送检，费用由乙方承担。)

2、若乙方收到定金后不能生产或放弃生产，造成不能及时供货的，乙方应承担全部经济损失，包括甲方与需货方的实际经济损失。

3、乙方未经甲方许可不得私自设立分厂、分公司和集团，否则按免收的全额技术转让费支付甲方。

四、条约

1合同期瞒，甲方不再提成、参股和销售，如继续合作，可另议。

2合同期瞒，乙方如继续使用专利人肖像和名誉权，乙方应向甲方支付一定数额的肖像权和名誉权使用费，费用另议。

3有效期200年月日到20年月日止。

4本合同自双方签字之日起生效。

五、备注:

甲方:乙方:

代表人1: 代表人2:

电 话1:电 话2:

________年________月________日

关于合同协议书汇总 篇12

甲方：AAAAAAA

乙方：BBBBBB身份证号：

甲方与乙方于20xx年0月9日签订了一份《租赁合同》，现甲、乙双方根据实际情况，经友好协商，一致同意解除《租赁合同》，现达成以下解除合同协议，供甲、乙双方共同遵守。

一、甲、乙双方同意自本协议生效之日解除于20xx年0月9日签订的两份《租赁合同》，自协议解除之日起，甲、乙双方基于该两份协议产生的租赁合同权利义务关系自行消灭。

二、甲、乙双方同意乙方于20xx年0月20日前将酒店除二楼六间客房外的房产（含酒店内设备物品，设备物品清单见合同附件）按现状完好的移交给甲方。乙方于20xx年0月30日甲、乙双方在酒店移交明细表上对移交的设备物品签字确认。如乙方逾期移交酒店或在移交酒店时对酒店房产（含酒店设备物品）造成损坏，乙方应向甲方承担违约责任并赔偿甲方全部损失。

三、甲、乙双方同意甲方向乙方支付解除合同补偿款壹佰伍拾万元，该补偿款于20xx年0月30日乙方向甲方移交完酒店（含酒店设备物品）后的七个工作日内一次性付清，补偿款付至

四、在乙方将酒店移交给甲方前，乙方租赁酒店期间产生的债权债务由乙方承担。乙方保证在将酒店移交给甲方前，将酒店所有的债权债务结算完毕。

五、在乙方按本协议约定的时间将酒店房产（含酒店设备物品）按现状完好的移交给甲方，甲方按本协议约定的时间向乙方支付完解除酒店租赁合同补偿款后，甲、乙双方互不拖欠，甲、乙双方同意互不再以任何形式追究对方的违约责任。

六、因履行本协议产生的纠纷可协商解决，也可向甲方所在地法院起诉。

七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日 附件：酒店内设备物品清单

关于合同协议书汇总 篇13

（一）合同双方：

甲方：_________

乙方：_________（受训人）

（二）双方责任：

甲方：

（1）为乙方提供航空器、理论教材、飞行教官、理论教员、培训场所。

（2）协助乙方办理人身意外保险及食宿事宜，费用由乙方自理。

（3）按照CCAR—61FS训练规定及私用培训大纲向乙方提供学习_________训练_________小时，培训周期约为_________天。

（4）代乙方申办由中国民用航空总局颁发的飞行（私用）驾驶执照。

（5）负责购买航空器、第三者和飞行教官的保险。

乙方：

（1）负责受训期间食宿及往返旅差费用。

（2）办理人身意外险，向甲方缴交免冠证件照（3×4CM）10张填写受训人情况登记表。

（3）负责体检相关费用，按时支付培训所需费用。

（4）培训期间遵守甲方的有关规定，如有违规，按甲方有关规定处理。

（三）甲方收取乙方下列费用：

（1）飞行教学小时费_________元；

（2）理论授课费_________元；

（3）其它费用_________元；（报名费_________元，考试费_________元，执照办理费_________元）

（四）乙方在签定培训合同至开训前向甲方支付飞行小时费_________元，授课费_________元，其它费用_________元，合计_________元（人民币/美金）。

（五）有关事项：

（1）学员在训练期间需体验其他机型时，按实际飞行小时收费。

（2）乙方在毕业前必须经中国民用航空总局或地区管理局委任的飞行检查代表进行航空理论和飞行驾驶术的考试合格，甲方才能按规定给予申办私用驾驶执照，并在天内发证给乙方。

（3）如乙方完成飞行培训_________小时，尚未达到飞行技术质量要求标准，经双方商定可增加飞行教学时间，其增加的飞行时间由乙方按收费标准的第一项付款，如增加飞行时间后，仍未达到技术标准时，其责任由乙方负责。

（4）如乙方因中途退学，由乙方按收费标准中的一、二项付给甲方费用，其余按已发生的实际费用支付给甲方。

（5）培训期间不论发生任何意外事故，甲乙双方概不追究双方任何责任。乙方负责处理自身事务；甲方负责处理飞机、教员及第三者的一切事务并承担一切费用。

（6）在培训期间如遇本合同未尽事宜，由甲乙双方共同商定，商定的条款与本合同具有同等法律效力。

（7）本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。

（8）本合同自双方签字之日起生效。

甲方（盖章）：_________

_________年____月____日

乙方（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________

关于合同协议书汇总 篇14

出租方(以下简称甲方)： 身份证号：

承租方(以下简称乙方)： 身份证号：

因乙方种花需要，向甲方租用土地一块，为了明确甲、乙双方在土地租赁过程中的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经双方平等协商，签订本合同。

一、租地情况

甲方将位于 的使用权出租给乙方使用。该块土地的具体位置(即四至)为 ：东至 ;南至 西至 ;北至 ;大小为 亩， 长 米，宽 米 ，形状为 形。

二、租期

租赁期限为20年，自 年 月 日 至 年 月 日止，年租金 元，租金共计 万元整( 元)。

三、甲方的义务

甲方承诺对本合同第一条所指土地有合法的使用权并有权出租给乙方使用(用来种植花卉)，如有违反，甲方应将所收的全部租金退还，并赔偿乙方因对该块土地的投资而产生的损失。

四、乙方的义务

乙方承租本宗土地必须进行合法经营(用来种植花卉)，否则甲方有权收回土地使用权，终止合同。

五、乙方租用期间，有关各种收费，按有关规定由乙双方各自负担。

六、乙方在租赁期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的，由乙方承担责任，与甲方无关。

七、租赁期限界满后，乙方有优先的承租权。如乙方不再续约或双方协商一致解除合同后，乙方应将租赁范围内的垃圾杂物等清理干净。

八、甲方向乙方收取约定租金以外的费用，乙方有权拒付。

九、在租赁期限内，因不可抗拒的原因或者因城市规划建设，致使双方解除合同，由此给乙方造成的经济损失由有关部门按照有关规定进行补偿外，甲方还应退还未到期部分的租金。

十、争议解决方式

如双方发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向土地所在地人民法院提起诉讼。(或 如双方发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向——仲裁委员会申请仲裁。)

十一、双方协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签章) 乙方(签章)

年 月 日 年 月 日

关于合同协议书汇总 篇15

出租方：(甲方)：甘肃金辉达工贸有限公司

承租方：(乙方)：

为了明确双方权利义务关系，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则，经双方协商，就乙方向甲方承租机电设备(周转料具)签订如下合同：

一、机械设备、周转料具的概况：

1、名称：2、规格：

3、型号：

4、数量：

5、使用地点及工程项目：变更使用的工程项目、地点或续租设备，乙方应提前5日通知甲方或续签合同。

二、租赁机电设备(周转料具)的所有权和使用权：

1、甲方对租赁物拥有所有权，拥有租赁机电设备(周转料具)的经营管理和租赁权。

2、乙方仅在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该租赁物的使用权。

三、租赁价：元/月(不含税款)，大写：四、租赁期限和租金结算方式：

1、租赁期限：自年月日至自本协议签订之日起至乙方通知退场之日止，租赁期间如有特殊情况，甲乙双方需提前通知对方。租赁期满乙方将租赁物完好交给甲方并及时办理租费结算手续。

2、经甲乙双方商定，甲方收取乙方保证金作为履行本协议的保证金。

3、乙方自签订合同之日向甲方交纳保证金、办理提货手续后，每月月底(25日)必须提前交付本月租金，租赁期间不得以保证金做租金。租赁期满后甲方扣除应付租赁物缺损的赔偿金和租赁物后，将保证金余额退还乙方。

五、租赁机电设备(周转料具)的交货和验收：

1、租赁物在交货地点，由甲方向乙方(或代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁物延迟交货时，甲方不承担责任。

2、乙方应在收货时检查验收租赁的机电设备(周转料具)，同时将签字后的租赁物验收收据交给甲方。

六、租赁物的运输、使用、维修、保养、交接验收和费用：

1、租赁机电设备的进场费用、安装费由乙方全部承担。

2、乙方应负责租赁设备的日常油料、维修及保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。

3、租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用均由乙方承担。

八、甲方的权利和义务

1、甲方权利：

1)、甲方有权根据租赁物使用说明书提出维修、保养要求。

2)、甲方有权检查租赁物的使用和完好情况，乙方应提供一切便利。甲方有权对乙方在使用过程中出现的问题提出合理建议。

3)、当乙方不按时支付租金，经双方协商无果时，有权停止乙方使用该租赁物。

2、甲方的义务：

1)、为乙方提供性能良好的租赁物。

九、乙方的权利和义务：

1、乙方的权利：

1)、有权根据工程进度调节工作时间，并保证租赁物的维修、保养、上下班交接时间。

2)、有权进行租赁物的安全管理。

2、乙方的义务：

1)、按时支付租金。

2)、乙方操作手不得对租赁物违章或超负荷作业。

3)、租赁物租赁期间乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失(如甲方租赁物被第三方扣押等)，乙方仍应按协议约定支付停机期间的日租金。

4)、租赁期内，乙方不得以转让，抵押等形式将租赁物转给第三方使用，转租要经过甲方同意。

十、违约责任：

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方支付合同总租金额的违约金。

2、若乙方未按合同规定期限支付租金或延迟支付租金时，甲方有权终止合同调回租赁物，每超过一天乙方应向甲方正常交纳租金并支付月租金的5%作为违约金。如果付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

3、乙方不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

1)、要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失。

2)、终止合同，收回或要求归还租赁物，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

4、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上随意增加和扣除部件和迁移安装地点，不得以租赁物进行转让、转租或抵押，否责由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如租赁物损坏、丢失除照收租金外还应按租赁物原价值的100%(即市场价格)给予甲方赔偿。

5、合同到期后，若乙方与其他方发生纠纷，租赁物被扣押、损坏、部件丢失，除上述条款赔偿外，造成的一切损失由乙方赔偿。十一、争议的解决：

有关合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成时应提交甲方所在地人民法院仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。

仲裁费或诉讼费及由此发生的差旅费、律师费应由责任方承担。

十二、其它：

1、租赁计划表、价格表、交接单，一同视为租赁合同的附件，与合同有同等效力，本合同未尽事宜甲、乙双方另行协商解决，签订补充协议。

2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。

出租方(甲方)：甘肃金辉达承租方(乙方)：

工贸有限公司

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：

电话：电话：

年月日

关于合同协议书汇总 篇16

根据你行于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日与我公司签订的贷款合同，由我公司以定期存单作抵押，你行同意向我公司发放总金额为＿＿＿的贷款，贷款年利率为＿＿＿％，贷款期限自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日，现我公司提供以我公司存放于你行的定期存款作为上述贷款抵押品，该定期存款帐号为＿＿＿，货币及金额＿＿＿，期限自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日，特设定本抵押书，本抵押书为上述贷款合同不可分割的组成部份。

在此，我公司授权你行：在我公司违反上述贷款合同的任何条款或不论什么原因未能按时归还上述贷款本金、利息及所有费用时，你行有权按贷款合同规定，从我公司上述定期存款中全额扣收我公司应还你行的本金、利息及费用。

我公司声明：

（1）本抵押书为不可撤销的，只要上述贷款本金、利息及所有费用尚未还清，本定期存款抵押书将继续保持有效。

（2）你行对本抵押书项下的权益不会因为对上述贷款合同的`修改、补充、删除而受任何影响。

（3）在本抵押书有效期内若此定期存款发生转期，则转期后的定期存单即自动替代已作抵押的定期存单。未经你行同意，我公司不得以任何方式使用此已作抵押的定期存款。

抵押人＿＿＿＿＿＿

公司（公章）：

授权人（签章）：

法定地址＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

关于合同协议书汇总 篇17

（供 方 ）乙方：

需 方 （甲方）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

甲、乙双方本着平等，互利合作的原则签定本月结协议，签定协议时，双方的营业执照，税务登记证等相关证件必须互传。协议内容如下：

一、甲，乙双方协议所指产品，主要是指乙方专为甲方订制生产的五金冲压等产品。

二. 具体产品以当时定单为准，价格与产品以具体定单为准。

三、月结算定义为本月

日 前 支付上月总货款。

四、货款支付方式，开票客户必须使用银行转帐支付。

收款银行：

户名：

帐号：

五、双方协商每月的 1 日~5 日为对帐日期，对上月产生的所有帐目。对帐由双方指定部门完成，康丰公司指定为：业务部王润发与财务部龙小梅负责。甲方指定对帐部门为：财务部蒋小姐与采购部邓小姐负责。

六、双方对日常往来的单据都需要签署确认，不得找借口推委。

七、如果甲方有支付困难，必须提前 7 个工作日用书面通知乙方付款推迟，并告知具体付款日期，但推迟不得超过 20 天。否则乙方有权拒绝发货。并保留追溯甲方相关责任的权利。

八、如甲方未能按上述时间准时付清应付货款，乙方将停止甲方所有产品的相关生产与交货，因此引起的交期延误乙方概不负责，也同时会停止相关模具的保养与维修，如因乙方长时间不付款而使模具没能定期维护所造的有老化和破坏乙方概不负责；如甲方出现超过约定付款时间 30 天以上还未付清应付货款时，乙方将取消甲方的月结优惠，以后定单将采取乙方的普通结算方式，普通结算方式为下单时预付 40%订金，余款发货前付清。

九、本协议未尽事项，双方协商解决，协商结果如有必要需用书面形式作出，并取得双方签字确认，并做为本协议的补充部分。

十、双方产生分歧时，协商解决，如协商不能解决时，双方均有权力向东莞仲裁委员会提出仲裁并以仲裁结果为最终解决依据。

十一、本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。有效时间为20xx年x月x日，到期后双方若无异议可继续签订。

十 二、 、本协议一式两份，甲、乙双方各一份，复印和传真拥有同样法律效应。盖章只接受公章或者财务专用章。

特别条款，单张订单总金额大于 10 万人民币时我们需收取 40%订金才能开始生产，付款按实际出货数量月结。

乙方：

甲方：

代表（盖章）

代表（盖章）

关于合同协议书汇总 篇18

协议编号：

此转正协议适合于公司内部调动人员，在调动后工作岗位试用期三个月满后，实施转正申请，甲乙双方按照平等自愿、协商一须签订本协议，并共同遵守协议所列条款：

一、甲方同意乙方转正（试用期时间为： 年 月 日至 年 月 日）。

现乙方考核已经合格予以转正，成为正式设备技术员。乙方在培训期间薪资不变（同作业员），考核合格转证后依照相同岗位职级确定薪资。

二、因乙方参加由公司内部举办的设备技术员之相关培训，公司需花费大量的人力物力成本，乙方转正后每月津贴200元（在转正后同岗位薪资中减去），到第1年服务期满后次月发放1000元，到第2年服务期满后再全部发放3800元（2年共合计4800元）。乙方2年服务期满后继续为公司工作者，200元津贴在每月的工资中直接体现。乙方在服务期满内的薪资随公司整体薪资状况及乙方技术水平增长而变化。若乙方服务期末满自行离职者，此津贴公司不予发放。若公司原因和乙方解除劳动关系的津贴按照实际期限按月计算（因乙方严重违纪公司解除劳动关系者不发放此津贴）。

三、转正为设备技术员后，乙方必须将培训内容转化为实际技能应用到实际工作当中。

四、其它

1、本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

2、本协议由甲乙双方签字盖章之日起开始生效，涂改或未经书面授权代签无效。

本协议和〈〈劳动合同〉〉具有同等法律效力。

3、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

瑞丰光电子深圳有限公司

总经理：

年 月 日 乙方：（签名） 姓名： 身份证号码： 年 月 日

关于合同协议书汇总 篇19

甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字

甲方：(盖章) 乙 方：(盖章)

代表人：(盖章) 代表人：(盖章)

年 月 日

合同终止协议书范本

1、合同终止协议（无法继续履行合同）

甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字

联系电话：

鉴于：

(1)甲方和乙方于 年 月 日签署了《劳动合同》(详见附件)。

(2)经乙方要求，并经甲方和乙方协商一致，双方同意按照本协议约定的条款和条件提前解除该《劳动合同》。

通过双方友好协商，达成如下一致意见：

1、 合同解除及责任承担

1.1乙方向甲方提出并同意，自本协议签署之日起解除双方已签署的《劳动合同》。自本协议签署之日起，该协议不再对双方具有法律约束力，一方相应免除另一方在《劳动合同》项下的各项义务，并放弃追索的权利。一方放弃在任何时间、任何地点，通过任何方式向另一方提出违约、赔偿权利的要求。

1.2《劳动合同》解除后，双方同意，任何一方均无须承担《劳动合同》项下约定的须由该方承担的任何义务与责任。除甲方同意给予乙方总计人民币元的款项之外，任何一方无须向另一方支付任何钱款、费用。乙方同意，该等钱款为甲方需要向乙方支付的全部钱款，除此之外，甲方没有对乙方负有任何其他债务。

1.3乙方确认本协议签署后，《劳动合同》即行解除，对双方不再具有约束力，同时放弃根据《劳动合同》向甲方提出索赔、赔偿或其他请求的权利。

2、承诺与保证

甲方和乙方共同承诺及保证：

2.1解除《劳动合同》不会导致一方产生对另一方的任何债务负担;

2.2解除《劳动合同》不会导致任何一方被提起诉讼、仲裁或其他法律程序或行政程序;不会导致任何一方存在诉讼和潜在纠纷的可能性。

3、管辖法律：仲裁

3.1本合同受中国法律管辖，并按中国法律解释。

3.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方均可将该争议提交上海仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

4、其他

4.1本合同自甲方盖章、乙方签字生效。本合同一式贰份，双方各持一(壹)份。

附件：《劳动合同》

甲方：*有限公司

盖章：

乙方：

关于合同协议书汇总 篇20

为了保证物料提升机在施工生产中正常运转，切实提高机械完好率和利用率，杜绝机械安全事故，消除一切不安全隐患，充分保障机械设备在安全状态下运行，同时使设备的出租方(简称甲方)，承租方(简称乙方)和使用方(承租丙方)各负其责，特制定如下安全协议：

一、出租方(甲方)职责：

1、出租方必须根据承租方提出的安装部位及工程概况编制物料提升机施工方案，并提出升降机所需的全部资料：

①、法人营业执照，

②、设备租赁资质，

③、产品合格证(注：新出厂机械必须出具厂家特种设备制造许可证及产品出厂合格证)，

④、设备检测报告，

⑤、验收所需的表格。

2、提供的机械设备必须符合安全使用标准，达到机械性能的规范要求，出租方负责升降机运输、安装、拆除、接高、附着、维修、保养及过程中的安全责任。在安装、拆除前必须制定详细的拆装方案及安全技术交底，要求派一名专业技术人员到现场进行指导和监督。特殊情况需要承租方人员配合时，出租方必须承担出租方人员在配合安装拆卸过程中出现的任何意外事故和损失。

3、提升机安装完毕出租方必须先进行自检，合格后报承租方进行验收并填写验收表，双方共同验收合格后签字盖章，交给出租方。

4、为保证提升机的正常运转和使用，出租方必须每月定期来工地访问检查、维修和保养，发现问题及时与承租方沟通解决，并做好日常机械配件供应及置换，提供每月一次对设备的检查记录给乙方存档。

1、施工过程中如出现机械故障，出租方接到通知后，必须及时组织技术和修理人员到现场进行维修，不得借故进行拖延时间影响承租方正常使用。

二、承租方(乙方)职责：

1、根据出租方的技术交底及提升机的说明书要求，对提升机下的基础进行夯实处理，保证满足提升机对地基承载力的要求，并提供相应的资料。

2、对安装完毕的提升机，在各楼层必须搭设合理的平台及防护门，楼层标记，各楼层防护，进料口的防护棚(长、宽、高分别不低于6m，3m，25m)，要有连锁装置的安全门，有合理的进出料坡道。

3、卷扬机要符合卷扬机的安全标准，卷扬机身必须设牢固地锚，传动部分必须安装防护罩，同时必须搭设防护棚及防护栏杆，设专人负责，有操作规程及负责人标牌。

4、给外埠施工队提供合格的机械设备，负责设备附属设施的完善，对操作人员上岗前进行培训考核、监督和检查记录在使用过程中存在的问题，并提出整改措施及填写日常检查记录，并定机、定人、定岗位责任及各种标牌的制作及安装。

5、提升机的结构与墙体结构拉节要牢固、设置合理，负责提升机基础的接地电阻的制作，电阻值≤4Ω。

2、缆风绳固定位置要合理，松紧度适当。架高10～15m设1组4根，每增高10m设1组，每组4根，钢丝绳直径不小于12.5mm，按规定设地锚。

3、严禁领导违章指挥或强行要求卷扬机司机违章操作，负责司机在现场的安全教育。

三、使用方(外埠队)职责：

1、物料提升机在使用前，外埠队(使用方)必须选派经过培训考核合格后，持有效卷扬机操作证件，责任心强，对机械性能、构造了如指掌的操作人员。

2、操作人员必须严格遵守机械安全管理规定，严禁司机带病、疲劳驾驶和酒后作业。所使用的机械必须设防雨、防砸棚，操作人员戴好安全帽。

3、遇有大风及雷雨天气停止使用机械。严禁带故障作业，如机械在使用过程中出现机械故障，应立即停机检查、及时报修，并通知项目部机械管理人员，禁止私自乱拆乱卸和机械带病运行。坚决禁止超负荷运载。

4、机械运行前必须检查前后防护门是否关闭，插上安全销，严禁将机械交给非司机操作及操作人员擅自离机而去。

5、操作人员要对机械全方位负责，勤检查、勤保养，对较大的故障及时上报项目部有关人员，有项目部通知厂家进行维修。

6、下班前将吊笼降至地面，断电上锁，严禁违章指挥和野蛮操作，严禁中途私自换人，如违反机械安全操作规程，造成一切后果均由使用方承担。

四、事故处理：

1、由于甲方责任造成机械设备事故或丙方作业人员伤亡的，甲方应参照国家现行规定给予丙方一次性经济补偿，并配合乙方、丙方处理一切善后事宜。

2、由于丙方作业人员个人责任造成的伤、残、亡事故，由丙方参照国家现行规定负责处理，并负责丙方作业人员个人及家属的全部经济补偿。

3、本协议一式四份，甲、乙、丙叁方各执一份，抄报乙、丙双方上级主管或业务部门一份，有效期自签字盖章之日起至设备拆除退场之日止。

物料提升机出租方(签字盖章)： 年 月 日

物料提升机承租方(签字盖章)： 年 月 日

物料提升机使用方(签字盖章)： 年 月 日

关于合同协议书汇总 篇21

甲方：______________ _________ 乙方：_________________________

联系人：____________ ________联系人：________ _______________

联系电话：____________________ 联系电话：___ _____ __________

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供清洗服务达成以下协议：

一、承包清洗概况：

1、清洗范围：__________________________包含厨房排烟罩、管道、风机、油烟净化器等。

2、清洗造价：本合同一次清洗造价为人民币（大写）。

二、清洗日期：

1、根据《*市宾馆防火安全管理规定》关于厨房油烟管道应定期进行防火清洗的要求，根据贵单位的实际情况，拟清洗_______________次。

2、经双方协商：自本合同签订后，第一次清洗日起，每天清洗一次；具体日期由双方工作 人员协商而定，但与预定日期前后相差不得超过三天。

每次清洗结束，乙方须向甲方提供档次清洗相关资料。

3、经双方协商定于________安排第一次清洗。

4、本合同经双方协商确定定点合作单位，可按物价局批复收费最低标准给予优惠，在物价上涨的情况下，经双方协商调整或给予优惠。

三、物资供应：

清洗工程所需器材、材料由乙方解决，自筹提供。主要包括：油烟清洗机、高效油烟清洗剂等。

四、清洗价款结算：

清洗完工结束，经甲方验收，七日后无质量问题 按合同约定结算清洗费用。

五、验收：

1、验收标准按北京市消防局有关要求执行。

2、清洗工程由甲方相关管理部负责验收签字。

六、经济责任：

1、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项。

2、在清洗工作中由于不慎，损坏甲方物品，乙方按原价给予赔偿。

3、由于清洗质量未达到要求，乙方需在三日内重新清洗，并确保验收合格，返工的费用甲方不另行支付。

4、清洗验收合格之日起，____ 天内，由于清洗未达到防火要求而发生火灾等事故，乙方负全部责任（由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规，造成火灾时，乙方不负任何责任）。

5、在施工期间，乙方人员出现伤亡事故，乙方负全部责任。

6、乙方确保合同期内，符合国家相关部门的资格审查要求，如有违约，甲方有权解除合同，并追究违约责任。

七、附则：

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2、本合同自签订之日起生效，有效期为：年月日 至年 月 日止 。

3、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议订补充条款，经审定后作为本合同附件，共同遵守。

甲方：__________________________ 乙方：_________________________ 代表人： 代表人 ：

盖章： 盖章：

日期： 日期：

关于合同协议书汇总 篇22

客户名称：

联系人:

联系电话:

客户合同编号：

打板付款方式：________________

要求打板时间：

供应商名称：

联系人：

联系电话：

供应商合同编号:

打板付款方式：________________

预计打板时间：______________

注意：如果客户提供的LOGO、图案有侵权嫌疑，请马上向公司反映情况。

经理签名：

日期：年月日

业务员签名：

申请日期：年月日

采购员签名：

关于合同协议书汇总 篇23

甲方：东莞市实业发展有限公司。

乙方：，是东莞市饮食店及xx市xx区烤肉店业主。

乙方于xx年xx月xx日与甲方签订，约定：乙方向甲方交付租赁保证金104000元，承租甲方步行街 号商铺用于经营东莞市烤肉饮食店，月租金为 元，每月租金应在当月 日前交付给甲方；租期为自 年 月 日起 年；如租赁期内乙方中途退租或有其他重大违约行为，则租赁保证金作为违约金，赔偿给甲方所有。乙方依约承租后，拖欠至今年年12月止的租金26万元，现又要求中途退租。经甲乙双方协商，就乙方清偿租金等事宜，达成协议如下：

1.乙方拖欠租金26万元，乙方于签订本协议时交付3万元，于20xx年元月至6月每月5日前付2万元，即于20xx年6月5日前共向甲方偿付租金15万元。

2.甲方同意，若乙方依上述第一条规定的期限按时偿付租金15万元，且全面履行本协议规定的其他义务，则甲方同意将乙方交付的租赁保证金104000元抵扣乙方应偿付的租金，并优惠租金6000元，即乙方清偿上述15万元后即视为租金全部清偿完毕。

3.如乙方有任一期未按时支付，则甲方有权要求乙方提前一次性支付全部欠款，并取消上述租金优惠和租赁保证金抵扣租金的许可，依原租赁合同追究乙方违约责任。

4.乙方以其位于xx市xx区路宾馆首层112号铺的xx市xx区烤肉店的资产为乙方履行本协议的担保。

5.在20xx年元月7日之前，乙方须保证准时按甲方规定的统一营业时间开门营业，并保证毗连的路通道的正常畅通，并同时将该通道的钥匙复制一套，在双方共同监督下封存，交由甲方保管。若乙方在20xx年元月7日未准时交还商铺，或在20xx年元月7日之前，乙方不遵守步行街现行统一的营业时间开门营业，则甲方可自行启封打开甲方的新路通道，而不负责因此而产生的任何后果。此封在20xx年元月8日即自动失效。

6.乙方须在20xx年元月7日交还商铺的全部钥匙，并缴清所有的水、电费，退铺撤场。按原合同要求，一切嵌装在房屋结构或者墙体内的设备和装修物，乙方一律不得拆走，甲方亦不予补偿。

7.本协议由乙方及其东莞市烤肉饮食店及xx市xx区烤肉店共同保证履行。本协议与原租赁合同具有同等效力，协议履行地、管辖地为东莞。

甲方：东莞市实业发展有限公司

代表人：

乙方:

东莞市烤肉饮食店 xx市xx区烤肉店

20xx年 月 xx日

关于合同协议书汇总 篇24

租房合同出租方：_______________________(以下简称甲方)

联系地址：_______________________

证件号码：_______________________

电 话：__________________________

传 真：__________________________

邮政编码：_______________________

租房合同承租方：_______________________ (以下简称乙方)

联系地址：_______________________

证件号码：_______________________

电 话：__________________________

传 真：__________________________

邮政编码：_______________________

甲乙双方经协商，于____年____月____日订立本租房合同，并就以下各条款达成协议：

第一条：租赁范围及用途

1，甲方同意将____市____路____的房屋及其设施租赁给乙方，计租建筑面积为平方米。甲方《房屋产权证》(产权证编号：____字第____号)

2，乙方租用上述房屋作________之用，未经甲方同意，乙方不得将房屋另作他用或转租。

第二条：提供设备

1，甲方向乙方提供相应的 房内设备另立清单租房合同，清单租房合同与本租房合同同时生效等设施。

2，乙方使用上述设备所发生的各项费用由乙方承担。

第三条：

1，租赁期自____年____月____日起至____年____月____日止。

2，租赁期满后乙方若需续租，须在租房合同期满前一个月书面通知甲方。在同等租约条件下，及在本租房合同租赁期内，乙方诚实履行本租房合同各项责任的前提下，则乙方有优先续租权，但须重新确定租金和签订租赁租房合同。

第四条：租金

租金为每月________人民币，如租期不满一个月，可按当月实际天数计算。

第五条：支付方法

1，租金须预付，乙方以每 个月为一个支付周期，乙方每 个月支付一次，甲方在相关月份前十五天通知乙方付款，乙方收到甲方付款通知后，即在十五天内支付下个月的租金，以此类推。

2，乙方须将租金付给甲方抬头的银行账号：

开户银行：_________________________________

账 号：____________________________________

抬 头：____________________________________

3，乙方也可以现金方式支付给甲方。

第六条：物业管理费及其它费用

1，物业管理费由 方按照物业管理公司的有关规定和收费标准支付。

2，租赁场所内的清洁由乙方自行负责。

3，其他因使用该房屋所产生的有关费用由乙方负担，如：水，电，煤气，有线电视，电话费等。

第七条：押金

1，为保证本租房合同的全面履行，在签订本租房合同时，乙方应支付给甲方个月租金的押金，押金不计利息，租房合同终止时，退还乙方。若乙方不履行租房合同，则押金不予返还;若甲方不履行租房合同，则应将押金全额返还并赔偿乙方壹个月的租金费用作为因租房造成的损失。但因市容整顿和市政动迁而无法续租的房屋除外，甲方可不作任何损失赔偿，此合同即可终止。

2，租借期内，无特殊情况，甲乙双方不得私自随意加减租金和更改终止合同租借期。

3，甲方有权向乙方查阅支付国际长途的费用，或乙方使用国际长途电话，可由甲方代买“国际长途电话使用卡”，费用由乙方支付(根据卡上密码可在室内电话机上直拨)。甲方有权向乙方追索。

第八条：禁止租赁权的转让及转借乙方不得发生下列行为：

1， 租赁权转让或用作担保。

2， 将租赁场所的全部或一部分转借给第三者或让第三者使用。

3， 未经甲方同意，在租赁场所内与第三者共同使用。

关于合同协议书汇总 篇25

甲方：__________________

乙方：__________________

甲乙双方本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，共同友好的协商，共同达成以下合同条款：

一、供货的产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，由乙方自行选定。

二、供货的价格：具体价格参见乙方提供的价格表。

三、产品的质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。

四、送货以及验收

1、在双方合作期间，甲方对乙方________市区的超市直接送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。

2、若是乙方在或异地开店，则在原价格不变的基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。

五、付款方式：_____________________________________________________________。

六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进行销售，以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。

七、退换货规定

1、若因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，甲方无条件包退换货。

2、若因商品滞销，乙方应在离商品保质期前_____个月以上要求甲方退换货，否则，甲方对一切过期商品一律不予退换。

3、因乙方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等原因，甲方不予退换货。

4、甲方事先申明或有明文规定，不能退换货的商品，甲方一律不予退换货。

5、乙方所产生的一切退货必须有甲方人员签字确认的退货单方可生效，否则甲方不予确认其退货，乙方无权凭单方面出具的退货单扣出甲方货款。

八、价格调整：在合作期内，若市场因素或厂家供价调整，则无论调高调低，甲方均应提前_____天通知乙方，乙方也应在此期限内全力配合甲方调整供价及零售价格，否则甲方不对因价格不附停止送货而给乙方带来的损失承担任何责任。

九、关于订货：乙方每次补货时，应提前_____天通知甲方业务人员或传真书面订单，以避免送货不及时而导致缺断货现象。

十、乙方配合：在双方合作期内，乙方应重视所供货商品，给甲方系列商品提供较好的陈列位置，且保证合理的陈列面，并在店内条件允许情况下，给甲方商品提供免费堆头或端架，以达到销售效果。

十一、促销支持：在合作期内，甲方将根据乙方所销售的商品数量及厂家政策支持等情况，合理给予乙方促销政策支持，对甲方给予的促销政策，乙方应全力配合执行，否则，甲方将有权取消支持，并不予承担因此产生的一切费用。

十二、款项保证：乙方，对甲方的货款，严格按照双方约定的付款方式支付货款，若乙方无故拖延甲方货款或未按合同付款，甲方有权停止供货，并对此产生的一切后果不承担责任。

十三、关于费用：双方在合作过程中涉及到的一切费用(包括入场费、促销费、检验费等)，必须经甲方相关负责人员签字确认方可生效，否则，乙方无权单方面从甲方货款中扣出。

十四、合同执行

1、双方应严格遵守以上合同条款，如合作中遇未尽事宜，须经双方友好协商达成一致，并以书面形式经双方签字作为本合同附件，该附件与合同具有同等法律效应。

2、若双方在合作期内有分歧，经双方协商无法解决导致清场的，则双方应在清场后_____个月之内货款两清，否则，违约方每天应按未付款____%赔偿对方违约金。

3、本合同有效期：_________年____月____日至_________年____月____日止。

4、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后即生效执行。

十五、补充条款：__________________________________________

甲方：________________

乙方：________________

日期：_________年______月___日

关于合同协议书汇总 篇26

甲方： 乙方：

甲方租有位于西山区团结镇三家村耕地面积总面面积2亩，其中荒地0。5亩，农户肖付洪耕地0。7亩，农户杨国华耕地0。8亩，荒地0。5亩，每亩每年租金200元整（贰佰元整）耕地1。5亩，每亩每年300元整（叁佰元整）租期为70年（柒拾年）

一、耕地面积1。5亩，每亩每年租金为300元整（叁佰元整），合计人民币31500元整（叁万壹仟伍佰元整），荒地面积0。5亩，每亩每年租金为200元整（贰佰元整），合计人民币7000元整（柒仟元整）在70年（柒拾年）内无任何地增，租金70年（柒拾年）一次性付清，本租地合同还付加一份补充协议，本补充协议的

二、经甲、乙双方多次协商，甲方将土地和协议合同一次性转让给乙方。

三、甲方转让给乙方土地及合同从转让之日起一切风险和国家政策及甲方租地农户和债权债务，与甲方无任何法律关系和责任，经由乙方承担。

以上所述一切风险和债权债务责任均由乙方承担，与甲方无任何关系。

四、20xx年x月x日至20xx年x月x日之间的债权债务均由甲方负责承担。

五、甲方将土地与和同土地面积一次性转让给乙方。

甲方： 乙方：

年 月日

关于合同协议书汇总 篇27

移动网络建设工程施工合同签订及执行

管理办法

前言：

随着集团公司对移动网络建设工程管理的加强，对移动网建工程建设项目中的工期、质量、工程验收、入账、资产转固等工作内容的要求更加明确也更加严格，已经细化到对各省移动网络建设管理的考核指标中。

为了适应集团公司管理要求，也为了更加有效地实现对全省移动网络建设项目的工程施工管理，同时，为规范工程建设各环节人员的行为准则，也为实现工程建设管理的“公平、公正、公开”，结合20xx年已发布的各项工程管理相关各项管理制度，公司制订并发布本管理办法，要求全省各州市分公司及省公司各相关部门严格执行。

一、关于合同签订。

1、合同的种类及签署流程。

合同分为四类，第一类是土建施工合同，第二类是电力施工合同，该两类合同由地市分公司自行招标并选择施工单位，向省公司物资采购与管理部门报备即可，施工合同的金额在100万以内的由分公司自行审批及签署，金额超过100万的需要经过省公司审批核准后再由分公司签署。第三类是设备安装合同，该类合同由省公司统一招标，由省公司选定中标施工单位并制定工程份

额，施工合同由各州市分公司与具体分配的中标施工单位签署，合同审批的原则与第一及第二类相同，受100万金额的审批权限制。第四类是室内覆盖安装合同，该类合同由省公司统一招标，由省公司选定中标施工单位并制定工程份额，施工合同由各州市分公司与具体分配的中标施工单位签署，签署室内覆盖安装合同必须具备2点：1、完成物业协议的签署；2、审核通过的设计方案。室内覆盖安装合同受100万金额的审批权限制。

2、合同签署的时点。

合同签署由于受到不同的启动条件限制，可以按照：工程启动会后、工程开工通知发布后、或项目初设批复后，以先到来的时点为准，该时点之后就可开始施工合同的签署。

3、合同签署的时限要求。

开始启动合同签署之后，签署的合同涉及到与项目总体工程量之间的匹配关系及相关要求如下：

开始签署合同后1个月内，签署合同所包含工程量应不少于总工程量的30%；

开始签署合同后2个月内，签署合同所包含工程量应不少于总工程量的70%；

开始签署合同后3个月内，签署合同所包含工程量应不少于总工程量的90%。

4、尚不具备签署条件的合同，可暂不签署，但应向省分移动网络公司网建部报备。

5、省分移动网建部及各州市分公司都要按照招投标的结果对各施工方进行工程份额、工程量进行分配及安排。

6、如果施工方在超出合同签署的时限要求时，并且应该已经具备签署条件的情况下不签署施工合同，则州市分公司需要向施工方发出“合同签署催办函”，要求施工方及时按招投标结果签署施工合同，如果超出“合同签署催办函”要求时限时，可以由各州市分公司发起书面申请，报请省分移动网建部、省分物资采购与管理部审批同意后才可更换。

7、当发生因施工方对招投标的结果不满意而不愿意签署施工合同的情况时，施工方要向分公司提交书面说明；分公司针对此情况需要更换新的施工方，由各州市分公司发起书面申请，报请省分移动网建部、省分物资采购与管理部审批并经分管领导同意后才可更换。

二、关于合同执行的工程实施。

1、合同签署之后，合同各方因严格按照合同约定条款执行，及时完成合同约定的各项工作。

2、对于分公司签署的施工合同，因为施工方的'原因导致的工程开工时间、工程进度情况、工程施工质量、存在转包情况等等因素而影响合同执行的，需要变更合同或终止合同，分公司需要提交书面申请给省分移动网建部及省分物资采购与管理部，获得批准并经分管领导同意后才可实施。

3、对于省分物资采购与管理部牵头签署的施工及供货合同，因为施工方或供货方的原因导致的供货时间、供货量、工程开工时间、工程进度情况、工程施工质量、存在转包情况等等因素而影响合同执行的，需要变更供货比例、改变供货商或变更合同及终止合同，省分移动网建部需要提交书面申请给省分物资采购与管理部，获得批准并经分管领导同意后才可实施。

三、关于合同执行的款项支付。

1、正常付款流程：州市分公司工程实施部门发出付款申请----报省分移动网建部项目负责人审核批准，同意之后将相应金额放到下月拨款计划中----下一个月内款项支付到施工方。

2、州市分公司的施工合同签署后，第一笔款项的支付与工程实施情况关系不大，省分移动网建部督促各州市分公司按合同约定请款并拨付相关款项给各州市分公司。

3、各州市分公司要加强工程进度的管理，按工程进度及时支付进度款项。

附件1：

州市分公司向省公司移动网建部及物资管理部上报的申请 附件2：

州市分公司向施工单位发出的合同签署催办函

工程施工合同（ ）/供货合同（ ）变更申请表

申请单位：申请时间：

关于合同协议书汇总 篇28

雇主（甲方）：

住址：

雇员（乙方）：

住址：

经协商，甲方分配乙方从事__________________工作，为明确双方的责任，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议，供双方遵照执行。

一、合同期限

本协议有效期限自________年________月________日起至________年________月________日止；其中试用期为________个月，自________年________月________日起至________年________月________日止。

二、用工约定

1、乙方签订劳务用工协议后，在试用期内经发现不符合录用条件的，立即解除其劳务用工关系（试用期内按实际日工计酬）。

2、劳务用工协议期满，如甲方继续留用乙方，可续签协议。甲方不再留用，劳务用工协议即时终止。

3、劳务协议期内乙方要求辞职，应按照劳动合同法的规定提前通知甲方。

三、乙方职责

1、乙方要听从甲方的工作安排，服从分配，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。

2、要自觉遵守甲方的各项规章制度和政府法律、法规规定。做到遵章守纪保证出勤。

3、要认真执行甲方的员工守则，杜绝各类事故发生。如违反安全操作规程、违章作业，出现工伤事故，本人应负一定责任。

4、不得以任何形式向外界泄露甲方的信息、资料等，乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部责任。

四、甲方职责

1、甲方根据工作需要，向乙方提供必要的劳动工具和劳保用品，乙方调出时需将劳动工具归还甲方。

2、甲方应按照劳动法的用工规定，给乙方上社保。

3、甲方应按照合同的规定，及时、足额的向乙方支付劳务费。

五、工作时间

1、乙方在甲方工作期间，执行每周________小时工作制。需加班的，甲方将按《劳动法》的规定予以支付相应报酬。

2、乙方必须规定的劳动日数出满勤，缺勤者必须提前一天以书面的形式向甲方业务主管请假，否则按旷工处理，主管应在请假单上签字，并做好保存，以便月底报考勤计工资时备查。

3、凡缺勤者均扣发当日工资，但缺勤休假不得超过________天/月，凡超过者，按不胜任岗位工作予以解除劳务协议。

六、劳务费

1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则。

2、本合同执行定时工作制，甲方每月________日以货币的形式支付乙方工资，工资不得低于当地最低工资标准。试用期工资________元。

七、合同解除

有下列情形之一，甲方可解除本协议：

1、乙方严重违反甲方劳动纪律、规章制度的。

2、因乙方失职，给甲方造成重大损失的。

3、乙方违反刑法，被追究刑事责任的。

4、隐瞒身体健康情况并影响工作者。

5、甲方宣告解散的。

八、违约责任

在合同的履行过程中，任何一方违反本合同的规定，给对方造成损失的，责任方均应按照实际损失的数额向守约方支付。

九，其他

1、双方必须严格遵守履行本协议，任何一方不履行协议，根据情况给予经济补偿。

2、本协议经甲、乙双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。

3、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后，可以签订补充协议。

4、本协议一式________份，甲、乙双方各执________份。

5、因执行本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成的，均可向合同履行地的人民法院起诉。

甲方：

负责人：

联系方式：

合同履行地：

签约时间：________年________月________日

乙方：

身份证号：

联系方式：

合同履行地：

签约时间：________年________月________日

关于合同协议书汇总 篇29

委托方（以下简称甲方）：

施工方（以下简称乙方）：

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程地址：

二、工程内容：

三、委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。人工采取乙方提供材料人工方式，双包委托方式。材料+人工

四、工程工期：

1、开工日期：，（以乙方工人开工算起）。

2、竣工日期：，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。

五、工程总造价：（人民币）

六、甲方的权利和义务：

1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.

2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

4.甲方应配合乙方施工人员的工作。

七、乙方的权利和义务：

1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

八、付款方式：

工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即（人民币）

变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

九、饰后保修承诺：

1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期年。

2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。

3.保修内容均采用修复形式。

4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

十、违约责任：

1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

盖章：代表：

联系方式：联系方式：

签订日期：签订日期：

关于合同协议书汇总 篇30

甲方:专利权人:

乙方:区域合作人:

为使新技术尽快转化为生产力和专利新产品迅速占领市场，现实行技术入股联营生产和产值提成的方式紧密合作，现达成如下协议:

一、甲方责任:

1、甲方提供专利技术名称为:，专利号:，专利发明人:万金林。

2、甲方授权许可乙方在生产(含)省(直辖市)。其销售权:可在全国进行销售;如果在乙方能完成甲方需求量的情况下，乙方可在生产。

3、甲方提供技术项目合作期限为年，合同期间甲方免收乙方技术转让费万元，以技术入股，提成产值的%作技术转让的形式进行联营生产。

4、甲方在乙方支付前期技术成本费万元，到位三日后进行新产品调试生产，并陆续完成乙方生产技术人员的培训工作。

5、甲方负责%产品的销售，销售时必须向需货方收取%的定金付给乙方，否则乙方拒绝生产供货。

6、如需扩大生产或建立分公司，可由甲方进行重新授权，甲方协助乙方组建分厂、分公司和集团化组建，其分厂、分公司、集团所得收入甲方提成30%，提成年。

7、在合同期间允许乙方使用发明人的专利权、肖像权和名誉权，其使用的方式必须得到甲方许可。

二、乙方责任

1、乙方应负责组建生产公司及工商、税务经营手续和必要的启动资金，并提供厂房、生产人员、水电和生产设备以及扩大生产资金。启动资金(含设备和前期出货费)万元。

2、乙方应在合同签订生效时支付成本费万元，同时乙方有权要求甲方生产合格产品，并有权要求甲方在合同生效日内完成乙方生产技术人员的培训工作。

3、乙方在与甲方合作期间，有权要求甲方对该产品不断创新和改进，对改进的技术应首先给乙方使用，乙方应给甲方适当奖励。

4、乙方对生产产品的数量应如数报送甲方，应实行财务公开，乙方不得做出对甲方利益有损之事。

5、乙方可负责%的产品销售，在销售前也必须向需货方收取%的定金后，方可生产供货。

6、乙方产品的价格定位，应在生产成本价的基础上加45-80%，否则价位过高会影响销售量。

7、乙方应积极在地区扩大再生产，其建立分厂、分公司、集团的所得收入乙方提成70%，提成年。

三、违约责任

1、若甲方在收到乙方支付前期的技术成本费万元到位后日内，如果不能调试或不能生产出合格产品，甲方应日内将乙方的前期技术成本费全额退还。(注:合格产品以‘产品检测报告’为准，由甲方负责将产品送检，费用由乙方承担。)

2、若乙方收到定金后不能生产或放弃生产，造成不能及时供货的，乙方应承担全部经济损失，包括甲方与需货方的实际经济损失。

3、乙方未经甲方许可不得私自设立分厂、分公司和集团，否则按免收的全额技术转让费支付甲方。

四、条约

1合同期瞒，甲方不再提成、参股和销售，如继续合作，可另议。

2合同期瞒，乙方如继续使用专利人肖像和名誉权，乙方应向甲方支付一定数额的肖像权和名誉权使用费，费用另议。

3有效期200年月日到20年月日止。

4本合同自双方签字之日起生效。

五、备注:

甲方:乙方:

代表人1:代表人2:

电 话1:电 话2:

签订1:20年月日签订2:20年月日