首页 > 合同协议 > 其他 > 合同范本 > 施工合同 > 场平工程施工合同(汇编三篇)正文

《场平工程施工合同(汇编三篇)》

时间:

场平工程施工合同(精选3篇)

场平工程施工合同 篇1

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意见,签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:广场平整、砖、绿化施工工程。

2、工程地点:

3、工程范围:1)广场的平整、铺砖及所有基层做法等图纸范围内的所有工程(具体按甲方提供施工图及效果图施工);2)广场的绿化、园建工程(具体按甲方提供施工图及效果图施工)

4、承包方式:包工包料。

5、工程施工期间: 年 月 日至 年 月 日,共 天。

6、除不可抗力因素外工期不得顺延。

二、工程造价及付款方式

1、工程总价:人民币 元(大写: 整)。

2、付款方式:材料入场前,甲方给付乙方合同总价款的30%,剩余工程款在乙方全部工程施工完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。

三、 现场负责人

1、甲方代表为: ,职责为:监督合同执行情况,对工程进度、质量进行监督。

2、乙方代表为: , 职责为:组织现场安全文明施工、保质保量按期完工。

四、双方权利及义务

(一)甲方权利及义务

1、清理工程施工范围内的财物。

2、指派 负责对施工工程全程跟进监督,协调工程施工过程的问题,确保工程顺利进行。

3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电。

4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。

5、提供满足施工需要的图纸。

6、按照合同约定拨付工程款。

7、及时发出相关指令,设计变更时应书面通知乙方。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方必须编制施工方案,报甲方备案,未经甲方同意不得私自变更,乙方必须严格按照施工方案进行施工。

2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质。

3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行。

4、在施工中,乙方必须安全、文明施工,全权负责施工现场的一切安全责任,落实安全责任人员,加强施工人员的安全教育。制订安全管理制度,落实安全技术交底工作、消防和安全生产措施,设置安全防护标志,承担人身财产事故责任。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负。

5、乙方独自承担施工期间的安全责任。乙方施工中发生人员伤亡或者财产损失,乙方独自承担全部责任,给甲方造成损失的,乙方承担赔偿责任。

6、乙方人员进入现场必须配带安全帽,遵守安全操作规程。进入施工现场必须服从甲方管理人员统一调配及现场安全管理,并积极配合现场施工,如乙方违反国家、地区、行业、甲方现场安全管理规定造成安全事故的,由乙方承担全部责任。

7、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。

8、因施工产生的所有费用由乙方自己负担,包括但不限于:电费、水费、税款、垃圾清理费等。

9、未经甲方许可,乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。

五、工程质量及技术要求

1、施工标准:合格

2、质量严格按照施工图纸及国家现行施工规范,确保工程达到合格要求。乙方采购的材料必须经甲方认可。冬季施工,乙方必须采取相应的冬季施工措施,以确保工程工期和工程质量。如果施工质量达不到国家规定的质量标准,乙方除承担返工的全部费用外,还应赔偿因此给甲方造成的损失。如果工程二次整改还达不到质量标准,甲方有权将乙方清除出场,另行安排队伍施工,乙方承担全部撤场费用并承担以此而引起的甲方损失。

六、工程验收

1、乙方必须严格按照图纸、说明文件、设计变更和国家颁布的规范进行施工,接受甲方监督检查及验收。

2、工程质量应当符合现行国家验收规范和验收规程的要求,符合合同要求。工程质量不符合要求的,乙方无条件拆除、重新施工和承担因此产生的费用并赔偿甲方所有损失。

3、工程竣工后,乙方应向甲方及监理提出竣工验收申请并按规定提供完整的竣工验收资料,资料不齐全的,甲方有权拒绝验收,乙方承担工程延期竣工的责任。工程经验收全部合格的日期为竣工日期。

七、结算

结算方式 :按实际工程量以实结算 。

八、违约责任

1、除不可抗力原因外,双方应严格遵守本合同的约定,否则应当承担违约责任。

2、甲方不能按约支付工程款的,按应付未付款项活期存款利率支付利息。

3、乙方必须在规定的时间内完工,每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金,超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

4、乙方擅自对工程进行分包和转包的,甲方有权解除合同,乙方按照合同总价的20%承担违约责任。

5、一方依法解除合同的,应当向对方发出解除合同的通知,合同自通知送达之日解除。乙方应当在合同解除后 7 日内,向甲方移交工程撤离现场,并将场内非工程范围内的建筑、设施拆除,清理现场。

6、由于乙方的违约行为导致甲方遭受损失,但本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方损失的,对其差额部分,乙方仍应向甲方进行赔偿。

九、保密条款

1、未经合同他方同意,任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据以及与业务有关的客户信息等)负有保密责任,并不得向任何人披露上述资料和信息,但正常履行本合同项下义务除外。

2、任何一方泄密导致合同他方遭受损失的,泄密方应按本合同总价的20%向合同他方支付违约金,违约金不足以赔偿他方损失的,应按他方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性,不受本合同的终止或者解除的影响。

十、争议解决

在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由甲方所在地人民法院管辖。

十一、其他

1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件,与本合同具有同等效力;

2、本合同自双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;

3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

场平工程施工合同 篇2

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平互利和诚实信用的原则,双方就本工程的承包建设事项,经协商一致订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:工业园区 。

2、市xx区组团局部地块平场设计(西部区域)、xx市xx区组团局部地块平场设计(东部区域)施工图,工程编号为HXCQ-KS0711”、招标文件、答疑纪要中的全部内容。平场土石方工程包含表土清理、填前作业、软土处理、土石方开凿爆破、挖运、分层回填碾压、边坡处理、临时排雨水、污水管的安装、道路和水渠的挖方等工作内容,其技术标准除应达到设计要求和有关规范要求外,还应执行以下基本技术条件:

⑴、场地平整度的技术要求并非挖填工程量唯一的的计量依据,实际完成工程量应以施工图以及变更设计图为计量基础。

⑵、施工车辆确须跨越兰成渝管道时,承包方必须对兰成渝管道进行保护,如因保护措施不当或不到位而损坏管道设施的,由承包方承担修复责任和相关费用。

⑶、为保障回填工程质量,发包方及设计单位将派驻工作人员对整个平场过程进行跟踪抽查,施工单位应予配合并按照上述要求进行平场。

二、工期

1、开工时间:暂定为20xx年04月20日竣工时间:以实际开工时间推算

2、工期: 40日历天,除人力无法抗拒的自然灾害、重大设计变更外,工期不作调整(不含管网和道路)。约定工期已包含外借土石方回填工作在内。由于本工程涉及拆迁及征地、协调借土等问题,故因此而产生的工期顺延。。

3.工期奖罚提前工期奖:每提前1天奖励20xx元。延期赔偿费:每延迟1天罚款20xx元(不含管网和道路)。

三、质量标准

1、本平场工程验收合格标准为:按照施工图纸设计标高进行抽检检测,在±200mm内为合格。当不合格点数与抽检总数的比例不超过5%时为合格工程。

2、质量应要求符合施工设计图、验收规范及本合同的规定。

四、工程量

1、本工程东区平场工程挖方工程量758913.04m,道路工程挖方工程量338236.26 m,平场填方工程量1166736.03 m,M10水泥砂浆砌片石水渠1645.14米;西区的挖方工程量228023.81m,场内填方工程量417542m,需借土回填178117m,双壁波纹雨水管1073.37米,双壁波纹污水管11.8米。

2、本工程总价包干发包建设,发包方不接受任何未经审计确认的工程量和土石比例调整。 333333

五、合同价款

本工程合同包干总价由直接费、间接费(不含劳动保险费)、利润、税金、规费、建设期间利息以及所有风险费用等在内的全部费用组成。合同包干总价(中标价)为人民币叁仟伍佰壹拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元(小写)35144928.00元、安全文明施工专项费(暂定价)329100.00 元、劳动保险费 0.00 元。即合同总金额(大写):叁仟伍佰壹拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元(小写)35144928.00元。

六、工程款支付

1、工程竣工验收合格一年内付清工程款(如果需提前支付,则按照年利息12%扣回)。

2、工程结算:承包方须在交工验收合格后30天内完善相关结算资料,提交发包审计办理结算手续。

七、双方职责

(一)、发包方职责

1、委派 为现场代表,全权负责施工现场管理。

2、四周相邻地界、标高等由承包人、监理工程师、现场代表共同交接确认。

3、提供1:500地形图、平场工程施工设计图、工程地质钻探、地下(地面)管网分布图等工程技术资料。

4、承包方确需外界施工电源的,由发包方协助办理电源接入的相关手续,但所有的相关费用由承包方承担,但不排除承包方自备发电机的可能。

(二)、承包方职责

1、委派 、 为项目经理, 为技术负责人,全权负责该建设工程施工管理事宜。

2、正式开工前2日向承包方、发包方监理工程师、招标代理公司报送施工组织设计一式4份(土石方开挖回填施工方案、进度计划、劳动力和机械备配置计划、质量管理措施、安生管理措施等)。

3、服从发包方、用地方的工程变更、总体协调等合理性按排。

4、机械设备进出场、爆破用品的调配、管理、使用等,均由承包方按有关法律法规的规定实施,发包方协助办理有关手续,相关费用由承包方承担。

5、施工过程中注意对施工区内的古树、名木、管网的保护,并承担责任事故的一切经济和法律后果。

6、工程竣工验收合格后,及时提交竣工报告、竣工资料、结算资料等一式三份。

7、自行办理本工程“建筑工程一切险”关规定应当办理的有关保险,相关费用已列入工程总价由承包方自理。

八、监理单位:

1、本工程由 监理公司执行监理服务工作。

2、总监理工程师 。

3、监理职责按委托监理合同执行。

九、安全文明施工

1、承包方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查,杜绝安全隐患。

2、承包方应对施工现场作业人员进行入场安全教育,特种作业必须持证上岗,由于承包方安全措施不得力造成事故或危及损坏他人财产而带来的责任及费用,由承包方自行承担。

3、安全文明施工专项费按“发[20xx]177号”文件规定办理,

本工程安全文明施工专项费为¥329100.00 元,在开工五日内支付50%,工程量完成50%时再付50%,由承包方按照有关规定专款专用于本工程安全文明施工的组织落实。

十、担保

(一)、承包方提交建设工程履约保证金

1、建设工程履约建设保证金为中标价的15%(按照中标价计算后为人民币527.00万元),提交到招标人指定的账户上,以确保建设资金的及

2、量所占总工作量的比例,经发包方确认后同比例返还用于本工程建设资金投入(发包方不为此支付利息)。

3、建设工程履约建设保证金的管理方式:以企业银行账户转帐方式存入招标人指定的账户上,经发包方根据工程进度确认承包方的支取申请后,方可支取用于本工程建设资金投入。

4、若承包方拖欠民工工资,发包方有权将履约建设保证金优先支付给民工,在返还履行建设保证金时做相应的扣减。

(二)、发包方提供履约担保

发包方向承包方提供履约担保,担保方式为:无

(三)、双方约定的其他担保事项: 无

十一、合同份数

双方约定本合同正本 二 份、副本 八 份,双方各执正本一份、副本四份,均具同等效力。

十二、补充条款

1、西区需借土回填178117m,业主指定在园区三横道路K0+000~K1+440处挖借。(运输距离按2公里计算,当取土点与填方区距离超过23公里时,所增加运输距离的费用双方按实协商调整)。

2 、本合同价款中不包括清除淤泥和换填等项目的费用,当实际施工中发生本合同中未计项目的费用时,双方按照实际收方工程量并按照协商价格另行签证补充。

3、因征地拆迁所影响的工期顺延,由此给承包人造成的窝工损失双方按照实际损失协商处理。

4、本合同由以下附件组成:招标答疑及补遗文件、中标确认文件、投标文件将作为本合同附件。 双方在施工中的设计变更、签证单、核定单等为合同的有效组成部分。

十三、合同生效

合同订立时间:

合同订立地点:

本合同双方约定:双方签章后即时生效;工程验收合格并支付完工程价款且双方无纠纷和争议后失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

场平工程施工合同 篇3

发 包 方: 深(以下简称“甲方”)

承 包 方:(以下简称“乙方”)

因甲方工程施工需要现向乙方租赁电动吊篮,根据《中华人民共和国民法典》及相关文件规定的精神,为明确甲、乙双方的权利和义务,双方友好协商特签订本合同,以供双方严格遵守执行。

第一条 工程项目

1. 工程名称: (以下简称“本项目”)

2工程地点:

第二条 租赁内容

2. 设备租赁内容:乙方为甲方提供型号ZLP(D)型(长度根据现场需要)电动吊篮提升机(全套设备),保证所提供的设备是完好,齐全,机械性能运转正常。乙方包装包拆、包来回运输,提供全套设备质保资料,如有现场检测费用发生,甲乙双方各承担50%的费用。

2.2乙方的承包范围属于发包方与甲方签订的“天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程”的施工合同及其附件(以下称主合同)的承包范围的一部分,乙方对自身所承包的内容进行施工,并全面履行施工主合同的规定。包设备安装拆除及调试、包质量、包安全、包文明施工以及包设备检测合格。

2.3乙方必须如实按政府有关政策规定为其聘请的施工人员办理平安卡和申报缴纳个人所得税及购买人身意外伤害保险及工伤保险。甲方可以代办,其费用由乙方支付,并交项目部备案。

第三条 租赁期

3. 租赁期根据甲方工程进度要求计算,租金起算日为吊篮安装、调试完毕,经甲乙双方验收合格后,交由甲方投入使用的当天开始计算,租金结算日为甲方通知乙方拆除设备之日,合同生效期为甲方书面通知进场日开始生效。

3.2在合同期内,如乙方合同所述联系地址变更的,乙方有向甲方通知的义务,否则视为合同承包方地址无变更,甲方向乙方合同地址发出的信函视为乙方已收悉。

第四条 付款方式及结算方式

4. 按综合单价包干形式,经甲乙双方协商确认,吊篮租金为 55 元台天。包括乙方技术员工资、伙食费、现场文明施工费、工具费、进场费、设备费、维修保养、设备及零配件保管、救治医疗费、人身保险费等相关保险费用、工卡及平安卡费用、工作服费用、相关赔偿金、人工风险费(因甲方工期延误造成的窝工、费工和人工费上涨等风险费)等费用。

4.2 租金按月支付,每租满一个月于25天内由甲方支付乙方前一个月30天银行支票,如此类推。

4.3 春节等法定节假日期间,在场计租的吊篮设备经甲乙双方友好协商,免除25天租金。

4.4 乙方开具正规的施工安装发票结算租赁款。

4.5 第三方检测按800元台。

4.6 协助我司办理论证方案。

第五条 材料设备检验

5. 每台吊篮进场使用前,需由乙方技术人员进行安装调试。

5.2吊篮设备运至施工现场安装调试好后,按有关规定要求进行送至有相应资质的第三方检测单位进行检测。现场抽检由甲乙双方共同配合完成,甲方须协助乙方派人负责装卸车、垂直运输、搬运、安装及调试,直至达到试验合格的标准。检测合格的设备,方能交付甲方开机使用。

第六条 双方责任和权利

7. 甲方职责

7. . 甲方指派的项目经理代表甲方行使监督,管理职能,其职责是:协调乙方与总包、土建、建设单位、监理及其他等单位的关系,协助乙方做好进退场等工作。

7. .2免费为乙方提供吊篮设备的电源接驳点。

7. .3 根据乙方提供的技术资料和培训要求,负责设备的基础操作。

7. .4对乙方现场所有人员(包括技术员)如不符合甲方要求可提出更换。

7. .5该工程可由甲方为乙方统一购买相关工程保险,费用从乙方安装费中扣除。

7. .6由甲方提供给乙方一间单独仓库用于工具设备的存放,负责协调乙方进退场的运输通道及堆放场地,宿舍及生活用品等其它由乙方自行解决。

7. .7因违规操作造成设备损坏的由甲方负责维修或照价赔偿。

7.2乙方职责

7.2. 密切配合甲方的施工生产需求,满足甲方施工进度要求。服从甲方施工人员的施 工安排,但有权拒绝甲方的违章指挥。

7.2.2负责配备设备维修、维护人员,负责设备的日常维护保养和故障的处理,确保设备技术状态完好。如有故障造成停机,接到甲方通知后,乙方应及时安排人员到场进行维修。在接到乙方通知后4小时内,乙方未能修好,造成乙方无法使用,扣半日租金,如6小时未修好,扣全日租金,以此类推。

7.2.3乙方提供的设备必须符合有关部门的使用规定,负责提供吊篮的合格证和检测报告。乙方的电路电线及设备的安全配置必须满足本工程及当地相关部门要求。

7.2.4负责给甲方提供吊篮的安装方案、吊篮安全施工方案及操作技术交底,并严格按方案及技术交底进行操作。对甲方施工人员违章操作的,有权要求其停止作业并上报甲方相关负责人。

7.2.5负责设备的操作培训,甲方所有操作人员必须培训合格后方可上岗作业。

7.2.6必须为进入场地的乙方自派员工购买人身意外伤害和工伤保险,对设备安装造成的一切安全事故负有全部责任,对由乙方自派工地的人员安全负责,如出现火灾、工伤、死亡等事故,甲方不承担任何责任和费用。

7.2.7必须教育本部员工自觉遵守国家法律和当地工程建设及城建管理部门的政策和法规,如造成被建设单位、土建单位或其它单位对我方处罚及由此造成的一切后果概由乙方承担。

7.2.8由乙方提供到工地上的设备,乙方均有保管的责任,如发现损坏,或其他施工单位损伤,均由乙方负责维修或更换费用,甲方有责任和义务协助乙方办理相关索赔事宜。

7.2.9若乙方未能按甲方或施工现场的要求施工,而被甲方或建设单位清退出场,或不履行合同而自行退场。按实际租金的80%结算,并赔偿由此造成的甲方损失。

7.2. 0、本合同的乙方技术员必须长住工地,保证每栋塔楼有一名技术员。无故缺勤一天罚款500元。

7.2. 、在高空作业方面,操作人员需经乙方培训合格持证上岗,上岗人员符合国家相关行业规定。

7.2. 2、乙方配一名技术人员在现场蹲点指导吊篮移位工作。

第八条 违约及罚款

有下列情况之一者,甲方有权终止本合同,并限期乙方离场,所造成的损失由乙方负责,乙方不得有异议。

A、乙方将本项租赁内容转包给其它单位或个人。

B、乙方拖欠派往本项目现场的工人工资,造成工人聚众闹事或到相关政府部门投诉。 3

C、因乙方实施不力造成工程质量、进度无法达到合同的要求。

D、因乙方无力继续完成本合同约定要求的。

E、因乙方中途自愿放弃合同履约义务的。

F、因乙方受到法律制约而不能履行职责。

第九条 其它约定内容

9. 本合同未尽事宜,甲乙双方应本着友好互利的原则,按甲方惯例协商解决。

9.2若因本合同发生的所有纠纷,双方应在互惠互利、长期合作的基础上协商解决;协商不成的,双方约定均可向本合同签订地(深圳市宝安区)人民法院提起诉讼。

9.3本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式二份,双方各执一份,均具备同等法律效力。

9.4 因履行本合同而形成的现场签证单、双方往来函件、处罚通知等项目施工有关文字资料,均构成本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

9.5 乙方须严格遵守总包、监理单位现场文明施工管理规定,如有违反,处罚责任由乙方自行承担。

甲 方: 乙 方: 地 址: 地 址:

甲方代表: 身份证号码:

签 约 人:

电 话: 电 话:

合同订立时间: 年 月