首页 > 合同协议 > 其他 > 合同范本 > 施工合同 > 土地硬化施工合同书(三篇)正文

《土地硬化施工合同书(三篇)》

时间:

土地硬化施工合同书(精选3篇)

土地硬化施工合同书 篇1

发包人 (以下简称甲方)

承包人 (以下简称乙方)

经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

一、承包项目:本工程地块土方的运土、平整、压实。

二、承包方式:包运、包填、包平整。【填土所需用土(土质不含垃圾)由乙方提供】

三、承包价格:承包项目土方19元/m3(含税)。

四、工期要求:按甲方要求尺寸进行填土,自 月 日开始施工,在 天内完成基地土方的运、填土方均需按甲方要求整平。

五、质量与施工要求:

1、达到位置、尺寸和标高(西于工地1#车间内灰土地面标高下20mm)符合甲方给乙方所定尺寸要求。

2、填土过程中应将所填土方压实。

3、土方回填后须经甲方检查符合要求后,方为合格;否则由乙方承担整修、返工费用。

六、安全要求:

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

七、结算方式:填土方经验收实测数据结算,采用承兑支付形式一次支付清工程款。

八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

土地硬化施工合同书 篇2

甲方:_______________

乙方:_______________

甲乙双方根据《中华人民共和国施工法》及有关管理条例和规定,签定合同并共同遵守。

一、分期按照总土方量付款;土地平整钩车、铲车所发生加油费由甲方承担。

二、土地平整标准及其实际要求

1.乙方在围填施工时,应确保施工质量,工程完成时,应由满载的工程车重新压实一遍。

围填高度应以公路面为标准,下降2(贰)米的高度填平。

2.乙方围填土方时,应符合相关平整土地的要求,不得使用风化土、杂土及劣质土填地,否则视违约责任。

三、工程期限

乙方自签订合同之日起,工程必须在1000(壹仟)天内完成,否则视违约责任。

四、责任范围

甲方:

1.应按照上述内容,工程按完成验收后即日支付工程款项(经国家相关部门测量为准),否则,视违约责任。

2.甲方有权派员现场监督工程质量,如发现施工及质量问题,责成乙方返工,所有费用乙方负责,并且不能拖延施工期限。

3.施工前甲方应向乙方提交测绘施工图纸,现场双方经过商定认可。

4.履行与土地平整发包方相应的义务。

乙方:

1.应按照上述条款内容,精心组织力量进行施工。

2.接受甲方对工程的质量要求,把好质量关。

3.工程完工验收合格后,领款结帐后,应开具正式发票给甲方入账。

4.注意施工安全并担负施工安全责任。

工程中的安全责任,与甲方无关。

五、违约责任

1.甲乙双方如果违约所造成的经济损失和相关责任,由违约方负担责任及赔偿。

2.人为不可抗力,如雷雨大风天气无法施工的特殊情况,经与甲方商榷同意后,扣除其影响施工的天数。

否则,超过规定的1000(壹仟)天无法完成工程,甲方即取消剩余施工款项并追究乙方相应的经济损失。

六、附则

1.自本协议书签字生效后,双方应共守信约,任何一方不得随意转包第三方,否则视违约责任。

2.在本协议书签字生效后,若对本协议相关条款有修改或补充时,经双方协商达成一致意见后,另行签订补充协议书文本,方可有效。

今后任何补充协议书都是本协议书不可分割的组成部分,同样具有同等的法律效力。

3.未尽事宜另行协商解决。

4.本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同法律效力,经双方签字后,即时生效。

甲方:_______________(盖章)

乙方:_______________(盖章)

法人代表签字:_______________

________年________月________日

土地硬化施工合同书 篇3

甲方(房主人):乙方(承包人):

甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律法规,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

一、建筑工程概况:

开工期为x年x月x日,竣工期为x年x月x日。本工程为一层砖混结构,面积约125平方米, 以实际建筑面积为准。

二、工承承包方式:

1、工程承包价格:本工程为甲方包料,乙方包工,每平方米包工价为:x 元人民币,总包工价以实际面积为准。

2、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

3、工程内容: 从基础以上开始,主体按图施工。包括:地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。

4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,保证工程质量合格,如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止,造成的损失由乙方负责。

三.双方的责任:

1、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,要及时通知甲方,确实需要变更的,需双方协商一致。

2、安全问题由乙方负全责,发生任何安全事故,甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施。

四、付款方式:从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元,一层封顶后再付10000元,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。

六、未尽事宜由双方协商解决。

七、本合同一式二份,双方各执一份,望甲、乙双方遵守执行,违约方负全部责任。

甲方签字(手印):

乙方签字(手印):