首页 > 合同协议 > 其他 > 合同范本 > 施工合同 > 钢结构厂房施工总承包合同14篇正文

《钢结构厂房施工总承包合同14篇》

时间:

钢结构厂房施工总承包合同(精选14篇)

钢结构厂房施工总承包合同 篇1

甲方:有限公司

乙方:

经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。

为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国民法典》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

一、工程概况:

1、工程名称:有限公司厂房钢结构屋面

2、工程地点:蒲江成佳

3、工程内容:

工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

钢架梁采用型钢,为300___150型,檩条采用冷轧型钢6米开间用100___50___20,8米开间用100___50___20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50)。

4、工程数量:建筑面积4512平方米

5、开工日期、工期:

合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。

工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式:

1、工程价款:

工程为全包工程,工程造价为:240元平方米,总计1082880元。

(工程验收后以实际面积结算)

2、付款方式:

合同生效后,甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费,钢架大梁制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后,甲方再付给乙方30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元),其余款项(10%),甲方在工程

竣工6个月后一次付清。

3、工程验收:

施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。

三、甲方的义务和责任:

1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;

2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;

3、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任:

1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;

2、在施工过程中,乙方应文明施工;

3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

五、保修期:

钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

六、违约责任:

1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款,如违约,乙方有权停工,停工期内,甲方须赔付误工损失;

2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;

3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。

七、违约解决方式:

经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。

如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表):乙方(代表):

日期:日期:

钢结构厂房施工总承包合同 篇2

发包方:__________________________

承包方:__________________________

签订时间:__________________________

签订地点:__________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称:__________________________

二、工程地点:__________________________

三、承包范围和内容:(详见工程附件图);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________

四、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

第二条 施工准备

一、发包方:

1. 月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。 2. 月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

二、承包方:

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

第三条 工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。

二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施; 6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________

第六条 工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价_____%备料款,计人民币__________万元。_

二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%;2. 承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%;3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

六、本合同造价结算方式:________________________________________

第七条 施工与设计变更

一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

第八条 工程验收

一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

二、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

第九条 违约责任

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条 纠纷解决办法

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉。

第十一条 附 则

一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):___________ 承包方(盖章):___________

法定代表人(签章):___________ 法定代表人(签章):___________

委托代理人(签章):___________ 委托代理人(签章):___________

钢结构厂房施工总承包合同 篇3

发包人:______

身份证号码:______

承包人:______

身份证号码:_________

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

现甲方预算钢结构厂房约m2承包给乙方,包工包料,按竣工后厂房内实际面积每平方米人民币叁佰捌拾元承包给乙方。大体结构材料标准要求如下:

1、H型钢立柱:251mm,厚度5mm

2、大梁:251mm,厚度5mm

3、檩子:C型钢镀锌140mm,厚度1.8mm

4、屋面钢瓦:产地宝钢,厚度0.429mm

5、墙瓦:产地宝钢,厚度0.2mm

以上准以实际尺寸、隔热层、风轮、铝合金窗标准承包单价以内。

第二条:厂房长______m,宽______m,高______m,甲方负责基础,地面、砖墙为1.2m高。

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为30天,暂订于自年开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用电、用水、场地。

第五条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工后安全稳定

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第六条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第七条:验收

工程竣工验收以双方约定的材料标准,做工精致,如验收不合格依照《质量验收标准》为依据,乙方应负责无偿返工。

第八条:甲方预付工程款肆万元整,乙方进入施工场地后分批付款给乙方。

本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字后生效。

甲方:______

乙方:______

______年______月______日

______年______月______日

钢结构厂房施工总承包合同 篇4

合同编号:

钢架结构施工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就钢结构__作、安装事宜达成如下一致协议。

一、工程名称:。

二、工程地点:。

三、工程内容:。

四、工期:工程总工期天。

工程具体开工时间以合同签定为准。

五、工程造价:金额(小写人民币)

(大写人民币)元整。

六、承包及结算方式:

承包方式:包工包料。

结算方式:钢结构工程竣工验收合格后付97%,3个月后七天内付清总工程款。

1、固定总造价合同,现金结算,不含税收管理费用,如需开票,税金另计。

2、结算总价=固定总价+变更部分签证。

七、质量要求:

1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料,安排组织本工程的施工作业。

2、质量验收等级:合格。

3、质量问题整改率:100%。

4、乙方应保证所有构成工程实体的'材料是全新的、未曾使用过。

八、付款方式:

1、第一期付款:合同签订后,2日内甲方付给乙方工程款元,作为材料备料款。

2、第二期付款:主体钢架进场后,2日内甲方付给乙方工程款元。

3、第三期付款:主钢架安装完毕后,2日内甲方付给乙方工程款元。

4、第四期付款:3个月后付清总工程款

九、甲方责任:

1、负责工程的审批手续,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。

2、提供现场施工场地。

3、按本合同规定支付费用。

4、甲方提供现场施工的用电用水,提供现场的三通一平。

5、甲方负责与其他工程队协调。

6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。

十、乙方责任:

1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行__作、安装。

2、如现场条件与原定方案不符合,应及时报请甲方协商修改确定,经甲方确认后方可更改。

3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定,服从管理、遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、非经甲方书面同意,乙方不得将钢结构部分进行转包,否则甲方有权拒付工程款。

十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单,均作为本合同主要组成部分。十二、违约责任:

1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之一计算,向乙方支付违约金。

2、除如遇不可抗力因素(如暴雨、暴雪、七级以上大风等)或甲方原因造成停工,工期可相应顺延外,若乙方无正当理由未能按本合同按时__作、安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

十三、争议解决方式:

因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,按照以下方式解决:诉至甲方所在地人民____。

十四、其他:

1、本合同经双方签字之日起生效。

2、本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

甲方:乙方:

______号码:______号码:

联系电话:联系电话:

__年__月__日__年__月__日

钢结构厂房施工总承包合同 篇5

发包人:(以下简称:甲方)

承包人:(以下简称:乙方)

工程的顺利进行,经双方友好协商,甲方将该工程的部分任务承包给乙方施工,为明确双方的权利和义务,特制定本承包协议书

一、承包范围:

屋面防水

二、质量要求:

乙方施工工程质量达标准,所用材料符合相应关标准。

1、乙方必须按施工图、设计变更及甲方的技术交底的要求施工,严格执行国家标准、施工验收规范和甲方制定的质量管理办法,接受甲方、监理、质检部门的监督与验收,并保证每次分项验收时一次性通过验收,如不能一次性通过验收,所造成的损失由乙方承担。

2、工程验收如不合格,由乙方负责整改直至达到合格标准为止,否则由甲方委派他人整改,其费用(人工、材料)在乙方结算时给予扣除。

三、承包单价:

屋面SBS(4mm厚):__________元/m2(双包),

四、工程结算及付款:

1、结算原则:双方的书面协议、签证及实际完成项目的合格工程量为准。

2、现场所发生的签证、零工等均需我项目部现场负责人签发、项目部技术经营人员核算后经项目经理确认,报公司经营部核定,方可生效。

3、结算程序:乙方在完成协议内容后向甲方办理结算申请单,由甲方项目现场负责人确认工作内容、经项目部认可后由技术经营人员办理结算手续、工地项目经理审核、报公司经营部审批,公司经营部审核盖章后生效。

4、付款:

工程竣工付完成工程量的60%款项,年底付至95%,剩余5%为保修金,待保修期过后付清。

五、工程工期:

根据甲方要求工期。

六、甲方的职责和权利:

1、建立健全各项管理制度及岗位责任制,进行业务指导,使甲、乙双方有章可循;

2、做好技术交底及现场管理指导工作;

3、及时发放设计、业主和监理下发各项变更资料。

七、材料及工具管理:

乙方对所领用的工具、机具、电器、电线应加以保护,使用后应随即清理干净回库,如有遗失,原价赔偿。

八、乙方的职责和权利:

1、严格执行国家的法律、法规及公司、项目部的各项管理制度;

2、对本职工进行安全教育,并提供所有施工人员的身份证明;

4、严格按进度计划施工,在满足进度计划的前提下自行组织调整施工人员的数量;

5、严禁施工人员在工地上发生打架斗殴事件;每发生一起罚款1000~5000元。

6、严格执行现场安全管理制度,杜绝安全事故的发生,否则一切责任及损失均由乙方承担;

7、乙方承包人付款必须提供现场职工已签字的工资表;

8、乙方进场人员进场后,主动申报暂住证及其他证件,甲方协助办理相关手续,乙方承担相关费用;

9、乙方保证做到工完场清,施工材料堆放整齐,道路畅通,地面整洁,宿舍卫生、整洁,如乙方达不到要求,甲方将组织人员施工,所有用工按双倍价格从甲方工程款中扣除。

10、违约处理:

a)、乙方严格按照甲方的进度计划,进行组织施工,如乙方不能满足进度计划要求,甲方有权再行组织其他队伍进场,且由此而增加的费用全由乙方承担,对乙方已完成工程量按80%结算;

b)、乙方施工工程未达到协议质量标准,将予以其施工造价20%的罚款。

c)、如发生因乙方施工质量而导致工期延误及其它工种的人员误工等损失全由乙方承担,并且乙方除无条件返工外,甲方将给予乙方500~3000元的罚款,此费用由甲方质检员出具手续,经甲方技术负责人及项目经理确认后直接从乙方承包总额中扣除;

d)、乙方的所有违约罚款均在当月进度款中扣除;

九、其他:

1、如签约后对合同条款反悔,按违约处理;

2、本协议未尽事宜按甲方公司管理制度及项目部规定执行。

十、本协议书经双方签字盖章后生效,否则视为无效协议。

十一、本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份。本责任书从乙方人员进场后生效,工程款结算完毕后自行失效;

本合同附件安全合同及相关资料作为合同主体与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表:乙方代表:

身份证号码:

日期:

钢结构厂房施工总承包合同 篇6

发包方:

承包方: 签订时间: 签订地点:

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定为明确双方在施工过程种的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

一、 工程概况:

1、工程地点:

2、工程内容:本工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檀条、钢结构部分的制作,安装防腐、屋面彩钢夹芯板、电动抗风卷帘门的安装。

3、主材型号: 立柱165*4镀锌圆管、主梁89*3镀锌圆管、支撑25*2.0镀锌圆管、行条C180*70*20*2.5镀锌、行条C120*50*20*2.0镀锌、电动抗风卷帘门(电机品牌、质保一年)。

4、开工日期、工期:合同生效后,由甲方通知确定开工日期,工期为 天,乙方必须保证按期完成工程。

二、 工程价款、付款方式:

1、 工程价款: 工程为全包工程,工程造价为: 元/平方米,总计 元。(工程验收后按实际面积结算)

2、 付款方式: 乙方进场10天内,甲方即付给乙方工程总价的10%即 元(大写: )作为进场费,钢架大量制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的40%即 元(大写: ),全部施工完成验收合格后,甲方再付给乙方45%即 元(大写: ),其余款项(5%)为工程质保两年后付清。

3、 工程验收 施工完毕后,乙方通知甲方进行验收。

三、 甲方的义务和责任:

1、 办理好各种施工手续,并在乙方进场提供给乙方;

2、 施工过程中,协助乙方协调好各种关系;

3、 提供施工所需的水、电。

四、 乙方的责任:

1、 乙方需严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应的经济赔偿;

2、 在施工过程中,乙方应文明施工;

3、 乙方在施工过程中一切事故,由乙方负责。

五、 质保期: 钢结构部分的质保期为十年,在保修期内乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素和不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为二年。

六、 违约责任:

1、 乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;

2、 施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。

七、 违约解决方式: 经济仲裁委员会仲裁或人民法院。

八、 本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表): 乙方(代表):

钢结构厂房施工总承包合同 篇7

发包方:______(全称)

承包方:______(全称)

甲方因生产需要,拟在厂区(别桥镇绸缪化工园区6幢5号)建造厂房一幢,现将钢结构制作及吊装进行承包,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、承包方向发包方承诺按图纸或口头约定进行施工,发包方要求进行钢结构放样,并负责放置预算埋螺杆。如有错误,损失由承包方承担。

二、工程造价:面积约制作,进场运输吊装费、除锈、油漆,包括油漆材料。其余材料由发包方提供,造价为人民币位+行车吨位)*800吨位计算。

三、质量保证及安全施工:安全规范,施工中一切安全事故与责任由承包方负责。四、发包方要求承包方必须投保,内容包括:危险工种人员必须办理人身保险。

五、工程款支付:工程完成后10天内付清工程全款。

六、本合同一式二份,发包方与承包方各执一份。

附:合同签定地点溧阳市万达金属冷拔有限公司,变动,双方协商解决。

发包方:______

承包方:______

______年______月______日

______年______月______日

钢结构厂房施工总承包合同 篇8

工程名称:

年月日

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条工程名称

工程名称:

工程地点:

第二条工程承包范围

第三条合同工期加工制作日期:从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日,总日历天数:日历天;工程安装日期:从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年月日,总日历天数_日历天。

第四条质量标准

工程施工及质量验收执行标准:《钢结构工程施工质量验收规范》50205-20__工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。

第五条合同价款与支付

一、合同价款:

二、工程量增加:

1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量,在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认;

2、追加的合同价款与工程款同期支付。

三、付款方式

1、合同签订之日起三日内,发包人拨付合同总价款的30%,作为材料预付款;

2、材料进场之日起三日内,发包人拨付合同总价款的40%

3、竣工经验收合格之日起三日内,发包人拨付至工程总造价(含工程量增加)的95%

4、留5%作工程质保金,保修期(工程竣工之日起壹年)满十四日内付清。

第六条发包人工作

(1)发包人办理三通一平,使施工场地完全具备施工条件;将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内,并承担承包人施工发生的全部水电费;

(2)确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;

(3)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续;

(4)发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。

第七条承包人工作

(1)根据合同约定时间完成施工项目。

工程质量应当达到协议书约定的质量标准;

(2)向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表;

(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;

(4)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用。

第八条工期顺延

因以下原因造成的工期延误,工期按实顺延。

1、发包人未能协调准备好开工条件;

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款,进度款,致使施工不能正常进行;

3、设计变更和工程量增加;

4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时;

5、不可抗力因素。

第九条安全责任

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。

发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

第十条工程竣工

1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工;

2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工,承包人承担违约责任。

3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。

4、工程未经验收或竣工验收未通过后,发包人不得使用,发包人强行使用时,由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

第十一条违约责任

1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用;

2、因承包方原因导致延误工期,按工程总造价的万分之三天赔偿发包人;

3、发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人;

4、若发生本合同未约定事项,参照建设工程施工合同(—1999—0201)通用条款协商解决;

5、若双方就经济纠纷协商不成,可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

第十二条合同生效

合同订立时间:__年___月_____日

合同订立地点:____发包人办公室_______

本合同双方约定签字、盖章后生效。

本合同一式四份,签字盖章有效。

发包人:(签字、盖章):承包人:(签字、盖章)

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

邮箱:邮箱:

钢结构厂房施工总承包合同 篇9

甲方:

乙方:

经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

一、工程概况:

1、工程名称:X有限公司厂房钢结构屋面

2、工程地点:蒲江成佳

3、工程内容:

工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

钢架梁采用H型钢,为300150型,檩条采用冷轧C型钢6米开间用C1005020,8米开间用C1005020,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。

4、工程数量:建筑面积4512平方米

5、开工日期、工期:

合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式:

1、工程价款:

工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)

2、付款方式:

合同生效后,甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费,钢架大梁制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后,甲方再付给乙方30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元),其余款项(10%),甲方在工程

竣工6个月后一次付清。

3、工程验收:

施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。

三、甲方的义务和责任:

1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;

2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;

3、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任:

1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;

2、在施工过程中,乙方应文明施工;

3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

五、保修期:

钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

六、违约责任:

1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款,如违约,乙方有权停工,停工期内,甲方须赔付误工损失;

2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;

3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。

七、违约解决方式:

经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表): 乙方(代表):

钢结构厂房施工总承包合同 篇10

施工合同书工程名称:

年月日

合同书

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条工程名称

工程名称:

工程地点:

第二条工程承包范围

第三条合同工期加工制作日期:从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日,总日历天数:日历天;工程安装日期:从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年月日,总日历天数_日历天。

第四条质量标准

工程施工及质量验收执行标准:《钢结构工程施工质量验收规范》50205-20__工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。

第五条合同价款与支付

一、合同价款:

二、工程量增加:

1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量,在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认;

2、追加的合同价款与工程款同期支付。

三、付款方式

1、合同签订之日起三日内,发包人拨付合同总价款的30%,作为材料预付款;

2、材料进场之日起三日内,发包人拨付合同总价款的40%

3、竣工经验收合格之日起三日内,发包人拨付至工程总造价(含工程量增加)的95%

4、留5%作工程质保金,保修期(工程竣工之日起壹年)满十四日内付清。

第六条发包人工作

(1)发包人办理三通一平,使施工场地完全具备施工条件;将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内,并承担承包人施工发生的全部水电费;

(2)确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;

(3)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续;

(4)发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。

第七条承包人工作

(1)根据合同约定时间完成施工项目。

工程质量应当达到协议书约定的质量标准;

(2)向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表;

(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;

(4)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用。

第八条工期顺延

因以下原因造成的工期延误,工期按实顺延。

1、发包人未能协调准备好开工条件;

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款,进度款,致使施工不能正常进行;

3、设计变更和工程量增加;

4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时;

5、不可抗力因素。

第九条安全责任

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。

发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

第十条工程竣工

1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工;

2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工,承包人承担违约责任。

3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。

4、工程未经验收或竣工验收未通过后,发包人不得使用,发包人强行使用时,由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

第十一条违约责任

1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用;

2、因承包方原因导致延误工期,按工程总造价的万分之三天赔偿发包人;

3、发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人;

4、若发生本合同未约定事项,参照建设工程施工合同(—1999—0201)通用条款协商解决;

5、若双方就经济纠纷协商不成,可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

第十二条合同生效

合同订立时间:__年___月_____日

合同订立地点:____发包人办公室_______

本合同双方约定签字、盖章后生效。

本合同一式四份,签字盖章有效。

发包人:(签字、盖章):承包人:(签字、盖章)

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

邮箱:邮箱:

钢结构厂房施工总承包合同 篇11

甲 方:

地 址:

乙 方:

住 所:

身份证号码:

甲、乙根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规之规定,在平等自愿的基础上,为明确双方的权利与义务,经协商一致,就甲方废铅回收车间钢结构厂房工程施工的相关事项达成合同条款如下:

一、建筑面积:东西长 米,南北宽 米,六米开间,中间有立柱,高度六米,具体尺寸按地基基础为准,共计 平方米,每平方米 元,合计 元。

二、地面以上垒一米高围墙包括粉刷,此工程用水泥砖,造价 12222元。

三、乙方应按国家钢结构房建筑工程规范、规程和标准进行施工,抗击12级大风,无漏雨、漏风现象,工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

四、材料要求:立柱采用H400180106的H钢,横梁采用H25015086的H钢,连接板采用200450δ20平板,防风柱采用H3001801008的H钢、C型钢(热镀锌)160δ2.5的C型钢,加强板采用δ10板,屋面板、墙面板采用50复合彩板。门采用复合彩板,窗采用塑钢。

五、此工程所需材料由乙方负责购进、安装等,甲方不参与进料,只负责验收质量,乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用,否则,对工程造成的损失均由乙方负责。

六、乙方必须认真按照国家有关安全施工规范文明施工,确保安全无事故。施工时发生安全事故或因施工给他人人身及财产造成损失的,由乙方承担全部法律责任及损失,与甲方无关。

七、工期:自 年 月 日 年 月 日完工,工期 30 天,每逾期一日扣罚 元违约金。

八、工程总造价为 元,大写 。

九、付款方式:合同签订生效后支付总款项的30 %,即125000元;材料进场并开始施工后支付总款项的 %,即 元;工程结束并经甲方验收合格后再付总款项的 %,即 元;剩余 即 元作为质保金,自验收合格之日起,在厂房使用中未出现安全质量问题的前提下,甲方于一年后付清。

十 验收与保修:

1、工程保修壹年,保修期自竣工验收合格并经甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算。

2、保修期内,如出现漏雨、漏风等施工质量问题,均由乙方负责无偿维修。乙方应在接到修理通知之后壹日内派人修理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在质保金内扣除,不足部分,由乙方交付。

十一、解决争议方式:

本协议履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作之精神协商解决,协商不成的,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字(盖章)之日起生效。

甲 方: 乙 方(签字):

负责人(签字):

日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日

钢结构厂房施工总承包合同 篇12

甲方:

乙方:

经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。

为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国民法典》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

钢结构厂房材料:

4、工程面积:以实际建筑面积为准

5、开工日期、工期:

合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。

工期为两个月,乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式:

1、工程价款:

工程为全包工程,工程造价为:85元平方米。

(工程验收后以实际面积结算)

2、付款方式:

合同生效后,乙方所有钢结构材料进入甲方场地后,即付给乙方15万元,以后款

3、工程验收:

施工完毕后,乙方通知甲方进行验收

三、甲方的义务和责任:

1、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;

2、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任:

1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;

2、在施工过程中,乙方应文明施工;

3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

五、保修期:

钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

质保金为:为总金额的5%,期限为一年

六、违约责任:

乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;

七、违约解决方式:

经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。

如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表):乙方(代表):

时间:时间:

钢结构厂房施工总承包合同 篇13

发包方:

承包方:

工程名称:

工程地点:

承包范围和内容:(详见工程附件图);工程建筑面积 (平方米);其它: 工程造价: (万元),其中土建: (万元),安装: (万元)。

一、发包方:

月 日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

本合同签订后 天内提交建筑许可证。

二、承包方:

负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自 年 月日开工至 年 月 日竣工验收。

二、开工前 天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):法定代表人(签章):委托代理人(签章):

承包方(盖章): 法定代表人(签章): 委托代理人(签章):

年月日:

钢结构厂房施工总承包合同 篇14

发包方:

承包方:

工程名称:

工程地点:

承包范围和内容:(详见工程附件图);工程建筑面积 (平方米);其它: 工程造价: (万元),其中土建: (万元),安装: (万元)。

一、发包方:

月 日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,障碍物的资料。

本合同签订后 天内提交建筑许可证。

二、承包方:

负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自 年 月日开工至 年 月 日竣工验收。

二、开工前 天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的`重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):法定代表人(签章):委托代理人(签章):

承包方(盖章): 法定代表人(签章): 委托代理人(签章):