《工程质量有问题反诉状（3篇）》

工程质量有问题反诉状（精选3篇）

工程质量有问题反诉状 篇1

工程名称：

工程地点：

委托单位：

检测单位：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

甲方(委托单位)：

乙方(检测单位)：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关建设工程质量检测法律法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

工程概况：

工程名称：

工程地址：

建设单位：

设计单位：

监理单位：

总承办单位：

施工单位：

第一条 检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括(以打“√”为准)：

□建筑材料检测 □主体结构工程检测 □地基基础工程检测

□钢结构工程检测 □室内环境检测 □变形测量

□建筑节能检测 □市政道路工程检测 □建筑机械检测

□建筑幕墙工程检测 □通风与空调工程检测 □基坑监测

□装饰装修材料有害物质检测

□其他：________________________________________。

说明：因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托，费用按实际计算。

第二条 检测标准

1.甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。

2.甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

3.各类标准执行优先后等级：国家标准>行业标准>企业标准。

第三条 检测费用的核算和支付

1. 检测费用按20__年《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》文件执行，文件中未明确规定单价的项目费用双方协商确定。

2. 本合同各检测项目单价见20__年《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》文件执行，总检测费用为(大写) 元

(小写) 元。

3. 双方同意按照下列 种支付方式支付检测费用。

1) 自本合同签订之日起_____日内，甲方支付全部检测费用。

2) 自乙方提交检测报告之日起______日内，甲方支付该检测项目的检测费用。

3) 自本合同签订之日起每______日，甲方按乙方实际完成的检测数量支付检测费用。

4) 自本合同签订之日起 日，甲方向乙方支付合同总检测费的30%，主体工程封顶甲方向乙方支付合同总检测费的40%，工程竣工验收前甲方向乙方支付合同总检测费的30%。

4.甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。

第四条 检测报告的交付

乙方交付检测报告时间如遇特殊情况(设计变更、检测量变化、自然条件影响以及非检测人原因造成的停工等)时，报告交付时间顺延;乙方交付检测报告一式 份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

双方约定按照下列第 种方式交付检测报告

第五条 检测样品的运输

双方约定按以下第______种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

第六条 甲方的权利和义务

1. 甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

2. 甲方应于检测活动开始前______日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

3. 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

4. 在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

5. 检测项目属于工程类检测的，甲方应提前______日将现场检测日期通知乙方，并确保现场具备检测所需的条件。见证人员应对工程现场检测进行见证，并签字确认。

6. 甲方应为乙方提供必要的外部工作条件。

7. 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第七条 乙方的权利义务

1. 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括营业执照、建设工程检测资质证书等。

2. 检测项目属于工程类检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

3. 乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

4. 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

5. 对于已纳入广西建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，并出具检测报告。

6. 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后______日内通知甲方。

第八条 对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用;反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

第九条 违约责任

1. 甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费用_____的______%向乙方支付违约金。

2. 因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

3. 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的_____%向甲方支付违约金。

4. 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

5. 其他违约责任： 。

第十条 其他约定事项

________________________________________________________。

第十一条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请桂林市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条附则

1. 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式_____份，双方各执_____份。

2. 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

3. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方： (盖章)

法定代表人/委托代理人： (签名)

年 月 日

乙方： (盖章)

法定代表人/委托代理人： (签名)

年 月 日

工程质量有问题反诉状 篇2

反诉人(本诉被告)：_________________有限公司

法定代表人：_________________。

联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________。

联系电话：_________________

反诉人就被反诉人___________________纠纷一案，对被反诉人提起反诉。

反诉请求

事实和理由

此致

________人民法院

反诉人：_________________

日期：_________________

工程质量有问题反诉状 篇3

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证工程（工程名称）在合理期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任

1、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排

水等全部施工内容。

具体质量保修内容双方约定如下：承担所承包的全部工程内容。

2、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程为5（伍）年；

2.挡土墙工程为5（伍）年；

3.砼路面工程为3（叁）年；

4.路基排水泄洪工程为3（叁）年；

5.其他约定：无。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。

2、发生需紧急抢修的事故（如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车辆及行人安全等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的5%

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式（贰年返还90%、剩余10%伍年返还）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

建设行政管理部门审查意见：

年月日

工商行政管理部门签证意见：

年月日