《2023道路合同（实用三篇）》
2023道路合同（通用3篇）
2023道路合同 篇1
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲乙双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，签订以下合同条款以资共同遵守。
第一条：工程名称、地点、范围及内容数量
1、工程名称：平安路(富安街-建安街)道路改造工程
2、工程地点：平安路
3、工程范围：南湖平安路
4、工程内容及数量
1)、乙方根据设计图纸完成工程范围内规定的的道路两侧人行道2M宽绿化带换土、栽植及养护。
第二条 工期要求
1、 开工日期： 20xx年 12月 28日
2、 竣工日期： 20xx年 1月 20日
3、 总工期：天
第三条 工程质量要求：合格
第四条 工程价款
1、本合同最终结算价以审计单位审定金额为准。甲方收取经业主指定的审计单位审定的结算总价4%的配合、管理费用(不含税金)。
2、采用工程量清单计价模式，暂按GB50500-20xx《建设工程工程量清单计价规范》编制工程量清单，依据鄂建文[20xx]248号文颁发的《湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》、鄂建文[20xx]250号文颁发的《湖北省园林绿化工程取费标准》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表(20xx)》以及鄂建(20xx)216号文《湖北省建筑安装工程费用定额》计算综合单价，最终方式以业主审计为主。
第五条：保证金
1、质量保证金：按审计单位审定的结算总价5%(不含甲方收取的4%管理费)的比例预留质量保证金。本工程竣工后，若无质量问题，甲方将在绿化工程1年养护期满后且业主已经全面依约履行支付工程回购款(含返还甲方质量保证金)后，甲方将不计利息(扣抵乙方施工部分发生的质量缺陷修复费用，若有)返还乙方。
第六条：计量与支付
1、工程完工并经业主验收后格后，且在武昌区建设局重点工程办公室支付甲方工程款后，甲方扣除管理费用、税费、质量保证金等相关费用后支付乙方。(根据甲方和业主签订的合同要求：审计结算后支付合同金额的95%;质保期满一年后付清尾款。
2、在甲方支付货款前，乙方应向甲方提供正规有效的税票。
3、乙方申报的决算总价在审计过程中，审减额超过10%的费用由乙方负责。
第七条：质量保修
本合同质量缺陷责任期为养护壹年。在保修期内，乙方应在接到修理通知后按甲方要求派人修理。乙方在约定期内不派人修理，甲方可委托其他人修理并有权将质量保证金用于支付返修费，质量保证金不足以支付返修费用的由乙方自行补足。
第八条 甲方代表
甲方代表驻施工现场代表姓名：TEL：
第九条 甲方工作
甲方协助完成以下工作：
1、 将施工现场的水准点和坐标控制点，现场教验给乙方。
2、 在开工前向乙方提供施工图纸。
3、做好现场协调工作，以便乙方安全文明施工。
第十条 乙方代表
乙方驻施工现场代表姓名：易兴培(TEL：)
第十一条 乙方工作
乙方责任：
1、遵守国家政策和法律法规;遵守甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和劳动保护等工作。
2、严格按照有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责合理组织，科学安排作业计划;承担由于自身责任造成的质量返修、工期延误损失及各种罚款。
3、服从甲方的监督、检查;接受甲方对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。
4、乙方养护期为壹年。
第十二条 本合同在履行过程中如发生纠纷时，甲、乙双方通过协商或者调解解决，协商不成时，甲、乙双方同意由武汉市仲裁委员会仲裁。
第十三条 本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份。
发包方：(章) 承包方(章)
地址： 地址：
委托代表人：(签章) 委托代表人：(签章)
合同签立日期： 年 月 日
2023道路合同 篇2
甲方 ：
乙方：
甲方凭借跟总包方良好的合作关系，就广州南沙明珠湾区起步区二期土地开发项目市政道路、综合管沟及土地平整工程建设项目(以下简称“该项目”)，协助乙方与该项目总包方订立该项目工程施工承包合同，就保证金及合同履约金事项达成如下协议。
第一条 时间(暂定)
第二条 甲方义务及乙方义务
甲方：甲方给乙方就工程情况如实陈述，将工程的相关资料提供给乙方，并保证乙方 跟工程总包方签订施工合同。
乙方：乙方向甲方提供企业的施工资质以及相关资料，配合甲方工作。
第三条 保证金及支付方式
1、签订本协议，乙方就属于甲方推荐给总包方的签约施工队，乙方在签约后二日内往甲方指定账户打入 300 万元人民币的保证金，甲方就不再寻找新的施工队。在工程施工完成验收合格后，甲方全额退回给乙方。
2、如果总包方需要给发包方提供合同履约金保函，乙方须按照保函金额承担总包方的财务成本费用。
甲方指定账号：
账号：
第四条 违约责任
如果由于甲方的原因，乙方在20xx年9月1日之前没有能够让乙方跟工程总包方签订施工合同，甲方无条件退还乙方保证金300万元;如果在原计划没有变化的情况下，乙方由于自身原因不能签约或者签约后不能进场施工，甲方不予退还乙方保证金。
第五条 保密责任 一方对因本服务合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他的第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第六条 补充与变更 本合同可根据甲乙双方经友好协商达成一致的意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与本合同具有相同法律效力。
第七条 合同争议的解决方式： 本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，任何一方有权依法向原告所在地人民法院起诉。
第八条 其他
1， 本合同正本一式四份，甲方和乙方各持二份，无副本，复印件无效。
2， 本合同自甲乙双方签字后即生效。
3、合同签后附甲、乙双方营业执照副本原件复印件加盖公章。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2023道路合同 篇3
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况 工程名称： 工程地点： 资金来源：
二、工程承包范围：(详见发包文件)
N6标段道路承包范围：创业五路全段(南端头道路结构、土方施工起始桩号K0+027米处。北端头道路结构施工终止桩号K1+875米处，土方施工终止桩号K1+915米处，路宽30m)路基及道路部分的配套给排水管网工程及电力照明设计的过街预埋管。
1、市政工程承包范围具体如下：
1.1.道路部分承包范围：道路土方工程(其中人行道填至铺装基础底标高)路基工程(灰土封层、碎石灰土层、水泥碎石稳定层)道岩工程(绿化路缘石、道路路缘石安装)等施工图纸及工程量清单中的所有内容。
注：本次发包甩项为：人行道铺装及基础、人行道树池、沥青道路面层、绿化工程及种植土方。
1.2.给排水工程承包范围：给水、雨水、污水管道，包括管沟土方工程、管道敷设安装(含过路支管)、检查(阀门)井工程、管道基础工程等施工图纸及工程量清单中的所有内容。管沟土方计算顶标高按灰土封层底标高计。
1.3.电力、照明承包范围：只预埋过街(路)穿管;注：本次承包甩项包括：检查(修)井、电缆电线、电缆沟、管道敷设、路灯(基础)等施工图纸及工程量清单中的所有内容。
1.4.电信工程、天然气工程全部甩项。
三、合同工期：
总日历天数350天(含冬季歇工时间)计划开工日期：________________ 计划竣工日期：__________________其中，双方约定20xx年 月 日前，必须完成所承包标段内雨、污水管道敷设安装，并完成路床土方工程，否则处以计划应完成造价额的1%的罚款。 年 月 日前，必须完成所承包标段内全部工作内容，否则处以合同总价额的1%的罚款，同时工期每延误一天罚款20xx元/天。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
1、合同总价(大写)： (人民币)元， (小写)￥：_ __元，(其中：工程暂定金额_ __元)
2、综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、中标通知书
5、投标书、工程报价单或预算书及其附表
6、发包文件、答疑纪要及工程量清单
7、图纸
8、标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日