《土石方钩机施工合同违约责任是怎么样的(实用3篇)》
土石方钩机施工合同违约责任是怎么样的 篇1
原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。
法定代表人：______________，_____________有限公司董事长。
被告：_________________，男，________年________月________日出生，汉族，住__________市__________区__________路_________号。
诉讼请求
一、判令被告支付原告工程款_________元，违约金_________元;
二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
原告于________年________月________日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的_____________项目，合同价款为人民币_________万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：_________________签订合同当日支付_________万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付_________万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付_________万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照_________元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收_________个月后_________天内支付剩余_________万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即_________万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院，请依法判决，以维护原告的合法权益。。
此致
__________市__________区人民法院
具状人：______________
________年________月________日
土石方钩机施工合同违约责任是怎么样的 篇2
男方：__________，____族，生于________年________月________日，住址：__________，身份证号码：__________，联系电话：__________。
女方：__________，____族，生于________年________月________日，住址：__________，身份证号码：__________，联系电话：__________。
男女双方为兑现承诺,互相督促履行夫妻之间的忠实义务,经双方平等、自愿协商,根据《中华人民共和国民法典》等法律法规以及司法解释的规定，自愿订立以下协议：
一、双方自婚姻关系建立之日起,以及存续期间，应当互相遵守忠实义务,若任何一方有下述行为之一,视为对本协议第一条规定的违反。
1、与异性的偶然的性行为。
2、与异性的长期通奸、同居行为。
3、出现非双方共同所生的一方血缘关系子女。
二、若任何一方有下列行为,可推定为对本协议第二条规定的违反：
1、一方与异性在非合理场合存在明显超出正常交际的亲密行为，例如接吻、拥抱等。
2、一方与异性在非正常时段、单独相处在封闭、隐秘场所,同时明显无法给予合理解释的情形。
3、一方与异性在非正常时段,长期、频繁的存在有通讯联系,同时明显无法给予合理解释的情形。
4、有异性出现,主动承认自己为第三者，并且能提供相关证据予以直接证明的。
5、一方与异性长期存在赤裸淫秽言语、图片、视频信息往来,经另一方劝阻过一次不予悔改的。
三、夫妻双方必须忠诚对待对方，不得欺骗对方感情。
四、任何一方不得对另一方实施暴力、虐待等有损对方身体健康、精神健康的行为。
五、任何一方不得有遗弃另外一方和子女的行为。
六、签订本协议目的是为了督促夫妻双方履行夫妻之间的忠实义务，让夫妻双方和睦相处，互敬互爱，给子女营造良好的成长环境。
七、若任何一方违反本协议约定致双方解除婚姻关系的,违反协议的一方应同时承担以下不利后果：__________
1、登记在男女双方名下坐落于___________________处的房地产一(面积为_________平方米，不动产权证号__________)、坐落于___________________处的房地产二(面积为_________平方米，不动产权证号__________)均归无过错方所有;
2、双方共同存款归无过错方所有。
3、双方婚姻关系存续期间生育的婚生女,姓名________,(身份证号码：_____________________________)、婚生子________,(身份证号码：_____________________________)，两个孩子的抚养权归属于无过错方，过错方按照月收入的50%向对方支付子女的抚养费至孩子完成学业为止，子女的教育费用、医疗费用等大额支出由男女双方共同承担。
4、本协议签订之后新增财产仍按照本协议处分原则。
八、双方确认,在签订本协议时冷静而理性,并一致确认上述约定是公平、有效的。
九、如本协议部分条款被认定为无效,不影响其它部分的效力。
十、本协议一式贰份,双方各执壹份,自双方签定之日起生效。
男方(签字/捺印)：__________ 女方(签字/捺印)：__________
日期：__________ 日期：__________
土石方钩机施工合同违约责任是怎么样的 篇3
违约责任
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。