《施工合同延期(合集三篇)》

施工合同延期（精选3篇）

施工合同延期 篇1

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以上简称乙方)

甲方现有航专图书馆基坑支护工程任务，经双方协议，委托乙方承建。为了便利工程顺利进行，特订立如下协议：

(一)工程地点：

(二)工程名称：

(三)工程内容：修坡、成孔、注浆、制笼、编网、喷混凝土。

(四)承包方式：包工、包料。

(五)工程造价：140元㎡。(工程量以设计方案和变更按实际面积结算。)

(六)付款方式：基坑支护完成付工程款5万元、主体工程三层结束付支护总造价达50%、主体封顶付清基坑支护剩余全部工程款。

(七)税金3.51%由甲方代扣。

(八)甲方委托乙方施工人员代办一切事物，均按记时工计算，凡包工不包料的工程由于材料供应不上，因停工待料引起的停工，均按记时工计算。

(九)做里工使用机械时，乙方所用机械，按省建定额提取机械台班费。

(十)乙方进入甲方单位必须遵守一切规章制度，劳动保护用品乙方自行解决。

(十一)质量验收标准：根据实际情况，以国家现行施工验收规范为准，进行施工验收，(技术资料由乙方提供全部工程资料 )

(十二)在施工期间，由于甲方工程量较大，住宿应由甲方提供。在施工中，如发生工伤事故，由乙方负责。

(十三)在施工期间，甲方应密切配合乙方搞好文明施工，乙方应努力高速度、高质量的完成本工程任务。

(十四)工程期限：由进入工地之日起，乙方须在土方挖完后____日之内完工。如因天雨或其他人力不可抗拒之事故发生时，可以延期。

(十五)本协议自双方签订后生效，验收竣工结算后自动失效。

(十六)本协议一式4份，甲方双方各执2份。

甲方： 乙方：

建设单位(盖章)： 施工单位(盖章)：

负 责 人： 负 责 人：

立合同人： 立合同人：

工地代表： 工地代表：

电 话：

电 话：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：________年____月____日签订

施工合同延期 篇2

甲方：________________有限公司

乙方：________________有限公司

甲乙双方于20__年07月01日签订了合同号为：_________________MKHG-SH-JD-044-20__的《装置设备管道绝热防腐工程、脚手架搭建及零星用工检维修工程服务框架协议》(以下简称“原合同”)。现甲乙双方就增加服务期限经协商一致，达成以下补充协议。

一、服务期限由原合同“20__年07月01日至20__年6月30日”延长至20__

年9月30日。

二、

乙方结算检维修工程款，提供税率11%的增值税专用发票。三、合同计价仍执行原合同约定，待中石化公司关于“营改增”政策文件正式下

发后，在后期结算中对补充协议期间的结算造价差异按文件进行调整。

四、本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合

同不一致的，以本协议为准;本协议未作规定的，按原合同执行。

五、本协议经甲、乙双方签字、盖章即生效。

六、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份。

甲方(盖章)：______________有限公司乙方(盖章)：______________有限公司

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

签订日期：_________________年月日签订日期：_________________年月日

施工合同延期 篇3

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于______年____月____日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从______年____月____日至______年____月____日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从______年____月____日至______年____月____日，以及从______年____月____日至______年____月____日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_________________乙方：_________________

签字盖章：_________________签字盖章：_________________

日期：_________________日期：_________________