《小区住宅楼施工全包合同(汇编三篇)》

小区住宅楼施工全包合同（精选3篇）

小区住宅楼施工全包合同 篇1

甲方（发包方）：__________________（以下简称甲方）

乙方（承包方）：__________________（以下简称乙方）

依据《一、工程概况

工程名称：工程地点：

工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容。

二、工程合同价款：本工程合同造价为币_________元，即币x元整。本造价内含两年养护费用。

三、承包方式：

由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详见施工图）。

四、工期

本工程工期为：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日绿化工程养护期为：20xx年x月x日至20xx年x月x日。

五、工程价款的支付与结算

1、按工程进度每月支付完成产值的______%；

2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余%的款项；

3、本工程价款不含税金。

六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向*诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方代表签字：_________（公章）

乙方代表签字：_________（公章）

20xx年x月x日

20xx年x月x日

小区住宅楼施工全包合同 篇2

甲方：

乙方：

甲方将小区楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工，内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。

一、承包范围与单价

1、瓦工承包内容：楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。

2、木工承包内容：楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价元/2。

3、钢筋承包内容：楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价。

4、架子工承包内容：楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价。

5、水电工承包内容：楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。

6、垂直运输：现场配备60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆5，总配电箱一台，二级配电箱二台，三级配电箱十台承包单价。

二、甲方职责：

1、甲方按时支付进度款。

2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。

3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。

4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线

三、乙方职责：

1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。

2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。

3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。

4、严格按甲方安全科的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。

四、付款方式：

1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付15%材料款，约人民币万，待工程结算时从总价中扣除。

2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。

3、春节前支付完成工程量的90%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金元，以资鼓励。

4、工程实体完工支付结算总价的95%，5%余款于年月日前一次性付清。

五、其它：

补充事项：

六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。

本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。

七、签证

发包人：承包人：

签章：签章：

联系电话：联系电话：

日期：日期：

小区住宅楼施工全包合同 篇3

甲方：___________________________ 合同编号：___________________

身份证号码：_____________________ 签订地址：___________________

乙方：___________________________ 签订日期：__________年________月_______日

法定代表人：_____________________

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方就家庭施工监理事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条 监理概况

1.甲方委托乙方的家装工程(以下简称“本工程”)概况如下：

(1)工程名称：____________;

(2)监理范围:家装施工合同以内的项目预计________元。其中主材预计________元;安装厨房设备、门窗预计________元;安装地板预计________元;安装热水器、浴霸预计________元.

2.下列文件均为本合同的组成部分：

(1)________装饰装修工程施工合同;

(2)在实施过程中共同签署的补充与修改文件。

3.乙方同意，按照本合同的规定条件范围内的监理业务。

4.甲方同意按照本合同注明的期限、方式、币种向乙方支付酬金。

第二条 监理取费

1.参照________市物价局、________市城乡建设委员会________价(收)字(________)第________号文件，结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。

2.家装监理取费标准按家装工程的总造价计________元。

(1)________万元以下工程收取监理费计________元;

(2)________万元以上的按________%，计________元。

3.乙方收费最终结算以家装总造价为准。

4.签订监理合同时支付监理费的________%，计________元，乙方进场时支付监理费的________%，计________元，工程完工验收时支付________%，计________元。

第三条 甲方的义务

1.甲方应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除” 的部分，必须向小区物业管理或房管部门申报，取得有关部门的同意。

2.甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的相关资料，包括甲方与承包方鉴定的合同(副本)以及订货合同等。

3.甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾期应视为甲方的同意。

4.甲方应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

第四条 乙方义务

1.乙方对甲方家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。

2.乙方在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助甲方实现合同规定的目标，公正地维护甲方的合法权益。

3.乙方随时听取甲方对装修设计的修改意见，了解甲方的装修意图，协助甲方与装饰公司或装修队进行工程洽商。

4.在监理过程中，乙方的责任期即承包合同有效期。

5.乙方发出的停工令和复工令应事先向甲方报告。如在紧急情况下不能事先报告时，则应在________小时内向甲方作出书面报告。

第五条 双方违约责任

1.在施工过程中如因乙方使工程出现重大质量问题时，应当向甲方按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额(扣除税金)。违反法律的，还应当承担相应的法律责任。

2.乙方对甲方或第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。

3.在施工过程中，如因甲方原因(供货延误、变更、外出)需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限时，延长期限________天内不加收监理费，________天以上的每天按监理收费总额的 ________%进行支付。

4.在工程竣工验收合格后，甲方不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为甲方违约，乙方有权追究其违约责任。

5.因不可抗力导致监理工作不能进行时，双方互不承担责任。

6.当事人一方要求变更或解除合同时，应当 天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或合同应当采取书面形式，合同未达成之前，原合同仍然有效。

第六条 保密

一方对因家庭施工监理而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条 法律适用与纠纷解决方式

1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2.本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

(1)将争议提交________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向________人民法院提起诉讼。

第八条 权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第九条 合同的解释

本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十条 生效条件

1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

2.本合同—式________份，具有相同法律效力。各方当事人各执________份，其他用于履行相关法律手续。

甲方(签字)：____________________ 乙方(盖章)：____________________

授权代理人：(签字)______________ 授权代理人：(签字)______________

单位地址：________________________ 单位地址：________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

联系电话：________________________ 联系电话：________________________

传真：____________________________ 传真：____________________________

电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

开户银行：________________________ 开户银行：________________________

账号：____________________________ 账号：____________________________