首页 > 合同协议 > 其他 > 合同范本 > 施工合同 > 桩基施工合同(实用6篇)正文

《桩基施工合同(实用6篇)》

时间:

桩基施工合同(精选6篇)

桩基施工合同 篇1

甲方:

乙方:周某某,男,汉族,住某某某

根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。

一、工程概况

1、工程名称:____省____市马浦镇1高架桥桩基工程

2、工程基本情况:桩基总量1500根,孔深35至60,工程单价280元。

二、双方权利义务

1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平,并应当提供施工工人住房,本施工工程水、电费由甲方负责。

2、合同签订后,乙方应该尽快组织机械设备进场施工,如因乙方的原因而迟迟不能进场施工,甲方有权追究乙方的违约责任。

3、甲方应该在乙方机械设备进场后____日内提供好本合同

第二条第1款所规定的内容,超过____日的,甲方应向乙方承担违约责任。

4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件,包括工作面、征地等,保证乙方按照正常的工期进行施工,如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形,甲方应向乙方承担违约责任,造成损失的,还应该承担赔偿责任。

5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工,保证工程的施工质量,如甲方认为乙方的工程施工质量不合格,其应该向乙方提供标准的工程质量报告,否则即视为工程施工质量合格。

6、如工程出现施工质量问题,乙方有义务组织修复,修复费用由甲方承担。

7、合同签订后,如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的,增加部分的费用由甲方承担。

三、工程结算及付款方式

1、甲方每月的'____日至____日向乙方支付上月工程总量80%的工程款,结算依据为上月工程总量和本合同

第一条第2款规定的工程单价,否则甲方应该向乙方承担违约责任。

2、本工程全部竣工完成后3个月内,甲方应向乙方支付余下的工程款,否则甲方应向乙方承担违约责任。

四、违约责任

1、甲方违反本合同

第二条第1款、第3款、第4款的规定,应该向乙方承担本合同项下工程款 %的违约金,如甲方继续违约,致使乙方无法施工的,甲方在向乙方承担违约责任后,乙方有权单方解除合同。

2、甲方违反本合同

第三条第1款的,应向乙方承担该月施工工程款%的违约金,累计数月未结算的,总违约金由各月违约金相加计算,超过3个月未按照要求结算工程款的,乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。

3、甲方违反本合同

第三条第2款的规定,应向乙方承担未结算工程款%的违约金,并同时向乙方承担同期银行贷款利率4倍的利息。

4、乙方违反本合同

第二条第2款规定的,应向甲方承担合同总额 %的违约金。

五、争议解决

甲乙双方履行本合同发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可以向人民法院提起诉讼。

六、本协议未尽事宜,双方可以签订补充协议。

七、本协议一式2份,甲乙双方各持一份,具有同等的法律效力。

八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。

甲方: 乙方:

时间: 年 月 日 时间: 年 月 日

桩基施工合同 篇2

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平的原则,经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工,为明确双方职责订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、承包方式

1、采取包工不包料的形式,包括施工人员设备的进出场、成孔、护壁、抽水、排水、夹层凿岩、清底、修筑浇灌通道、钢筋笼的制作和安放(吊车、电焊条、切割片由甲方负责)、浇注栓。

2、乙方自带机械设备进场施工,包括成孔、护壁、凿岩、排水等一切施工所需工具和设备,甲方只提供主配电箱和施工材料。

3、民工住宿由甲方负责,现场临时设施搭设由乙方负责,搭设材料由甲方负责。

三、工期和付款

1、经甲、乙双方协商,挖孔桩取总包干的形式,φ1200的桩按米包干,护壁厚度按150mm计算。(从井口至井底均计算护壁)。

2、中风化岩层增加凿岩费用,单价签证为准,不再有其他经济形式的签证。

3、乙方自20xx年01月14日起开始计算工期,必须在35天日历工期内完成。

4、为确保工期,乙方的挖孔施工班组不能少于11套。如因乙方施工人员不足造成工期严重滞后,甲方有权根据工期要求单方面解除与乙方的合同,乙方已完成的工程量按50%进行结算;甲方也可另行安排施工队伍进场,乙方不得阻拦。

5、工程开工一周后,甲方根据乙方的人员和施工进度付给生活费,原则上按每人每天20元的标准计算。工程全部完工付至总工程款的75%,余款待桩基检验合格,办理完结算后一个月内付清。

四、双方职责

1、甲方负责场地的“三通一平”。其中电,甲方只负责将总配电箱接到场地边,总配电箱以下的电线电器由乙方负责。水的接口由甲方指定,乙方自行负责搭接。

2、甲方负责桩位和轴线的测量,乙方在开挖前应将井口砌好,并经甲方施工人员检查同意后才能开挖,否则造成的返工由乙方负责。

3、材料的堆放甲方有专人负责,由甲方统一安排,乙方不得让司机随意堆放,影响交通和文明施工。

4、甲方给乙方的工程量签证以甲方与建设方签认的为准,按实结算。

5、桩基检测时,乙方应当派人员清理桩头,配合甲方的人员测桩,如果不派人员按每桩20元的清洗费。

6、乙方应当文明施工,不准在工地上打架斗殴、寻衅滋事,发现一次罚款500元。

7、乙方不得已任何理由无故停工闹事,如果无故停工累计达到两天以上,甲方有权将其辞退,甲方不给乙方任何经济上的补偿,并且要赔偿甲方5000-20xx0元的违约金。

五、质量和安全

1、乙方应严格按照图纸施工,听从监理、建设方及甲方施工人员的指挥,不得偷工减料。质量必须达到合格,如果测桩不合格,所产生的费用或造成的返工由乙方负责。

2、乙方应派专人负责工程的安全工作。施工人员按照操作规程操作。摇架、绳索、电器等施工工具必须天天检查。并对每天的安全检查工作以书面的形式上报项目部,如果由于乙方的人员没有按照操作规程或者由于乙方的机械工具没有及时检查、维修等因乙方机械工具原因而造成的事故均由乙方负责,承担一切经济责任,甲方不负责任何连带责任。

3、为保证下井作业人员的人身安全,乙方进场后应当立即更换新绳索、漏电保护器等工具,并每天进行检查。

4、甲方应为挖孔民工购买意外伤害保险。乙方对施工发生的一切安全事故自负。

本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。

甲方: 乙方:

委托人: 委托人:

日期: 日期:

桩基施工合同 篇3

甲方: (发包方) 乙方: (承包方)

经工程招标及甲乙双方共同协商,甲方地基处理工程发包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则,结合本工程实际情况,双方达成如下协议:

一、 工程概况

1、工程名称:

2、工程内容:喷粉桩。

3、工程地点:

4、承包范围:包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。

5、工程量:桩长12米(含虚桩),共881根,计10572米。

6、工程期限:18天(自签订合同之日起)。

7、工程质量:依据设计要求施工,达到合格工程(检测机构由甲方认可)。

二、合同价款:单价¥26元/延米,暂定工程总造价为¥274872元(大写:贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整),最终以实际工程量结算。

三、发包方责任:

1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套,勘察报告一份。

2、确保具备施工条件的三通一平,开工前向乙方提供±0面及基底深度,配合乙方放好基础轴线或轮廓线。

四、承包方责任

1、严格按国家有关标准、规范施工,确保工程质量。

2、按计划组织好施工人员及设备进场工作,做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作,由于施工造成的人身伤亡自负。

3、做好详细施工记录,并交甲方存档。

4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。

五、 付款方式:桩基检测合格后15日内一次性付清。

六、其他

1、乙方如延误工期,每延误一天,应承担工程总造价1%的违约金。

2、如单方违约,首先通过协调解决,协调不成经甲方所在地人民法院解决。

3、未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

4、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。

甲方代表: 乙方代表:

(公章) (公章)

合同签订时间: 年 月 日

桩基施工合同 篇4

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑基础工程承包管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,同时为明确双方的权利和义务,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,并共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程承包范围

承包范围:

三、承包方式

承包方式:

四、工程量与合同价款

1、工作量:

2、合同价款: (大写) 注:当发生因承包方原因而进行设计变更时,按所提交单价进行计算。

五、工期期限:

计划开工日期: 计划竣工日期:

工期:

实际开工日期以甲乙双方所签定的开工报告为准。

六、付款方式:

1、合同签定,打桩结束支付合同价款 %;即 元。

2、工程进展到±0.00以前支付合同价款 %;即 元

3、工程进展到 层以前支付合同价款 %及余款;即 元。

七、工程质量:

八、甲乙双方职责范围:

1、本工程自开工起至全部工程完工验收为止,甲方指派 同志为甲方驻工地代表,乙方甲方指派 同志为乙方驻工地代表,以便联系,共同履行合同事宜。

2、甲方职责范围:

(1)施工现场障碍物在开工前三天全部清除。不得影响乙方施工操作。

(2)施工用水、用电接到乙方指定地点,便于乙方操作。施工图纸、技术资料在开工前组织进场,提交乙方验收使用,施工中及时配合工程检验及设计更改、技术核定事宜。

3、乙方职责范围

(1)根据甲方指定的施工现场按时开工,不得推迟。如有技术更改及阻碍施工日期及进度时,应由甲乙双方协商解决。

(2)根据国家、省、市有关技术操作规程及工程设计技术资料精心施工,确保工程质量,完成本工程项目。

(3)工程竣工后,乙方通知甲方,由甲方组织有关单位进行验收。

(4)文明施工

九、安全施工

在施工操作中应确保安全生产。在施工过程中或作业环境内,如果发生意外(或设备)事故,甲乙双方应积极配合,遵守建设部(89)3号令精神,根据实际情况协商解决。

十、其它事宜:

十一、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,双方代表签字、单位盖章后生效,至工程竣工验收办理移交和结清帐款后失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩基施工合同 篇5

甲方: (发包方)

乙方: (承包方)

经工程招标及甲乙双方共同协商,甲方地基处理工程发包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则,结合本工程实际情况,双方达成如下协议:

一、 工程概况

1、工程名称:

2、工程内容:喷粉桩。

3、工程地点:

4、承包范围:包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。

5、工程量:桩长12米(含虚桩),共881根,计10572米。

6、工程期限:18天(自签订合同之日起)。

7、工程质量:依据设计要求施工,达到合格工程(检测机构由甲方认可)。

二、合同价款:单价¥26元/延米,暂定工程总造价为¥274872元(大写:贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整),最终以实际工程量结算。

三、发包方责任:

1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套,勘察报告一份。

2、确保具备施工条件的三通一平,开工前向乙方提供±0面及基底深度,配合乙方放好基础轴线或轮廓线。

四、承包方责任

1、严格按国家有关标准、规范施工,确保工程质量。

2、按计划组织好施工人员及设备进场工作,做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作,由于施工造成的人身伤亡自负。

3、做好详细施工记录,并交甲方存档。

4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。

五、 付款方式:桩基检测合格后15日内一次性付清。

六、其他

1、乙方如延误工期,每延误一天,应承担工程总造价1%的违约金。

2、如单方违约,首先通过协调解决,协调不成经甲方所在地人民法院解决。

3、未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

4、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩基施工合同 篇6

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平的原则,经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工,为明确双方职责订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、承包方式

1、采取包工不包料的形式,包括施工人员设备的进出场、成孔、护壁、抽水、排水、夹层凿岩、清底、修筑浇灌通道、钢筋笼的制作和安放(吊车、电焊条、切割片由甲方负责)、浇注栓。

2、乙方自带机械设备进场施工,包括成孔、护壁、凿岩、排水等一切施工所需工具和设备,甲方只提供主配电箱和施工材料。

3、民工住宿由甲方负责,现场临时设施搭设由乙方负责,搭设材料由甲方负责。

三、工期和付款

1、经甲、乙双方协商,挖孔桩取总包干的形式,φ1200的桩按米包干,护壁厚度按150mm计算。(从井口至井底均计算护壁)。

2、中风化岩层增加凿岩费用,单价签证为准,不再有其他经济形式的签证。

3、乙方自20xx年01月14日起开始计算工期,必须在35天日历工期内完成。

4、为确保工期,乙方的挖孔施工班组不能少于11套。如因乙方施工人员不足造成工期严重滞后,甲方有权根据工期要求单方面解除与乙方的合同,乙方已完成的工程量按50%进行结算;甲方也可另行安排施工队伍进场,乙方不得阻拦。

5、工程开工一周后,甲方根据乙方的人员和施工进度付给生活费,原则上按每人每天20元的标准计算。工程全部完工付至总工程款的75%,余款待桩基检验合格,办理完结算后一个月内付清。

四、双方职责

1、甲方负责场地的“三通一平”。其中电,甲方只负责将总配电箱接到场地边,总配电箱以下的电线电器由乙方负责。水的接口由甲方指定,乙方自行负责搭接。

2、甲方负责桩位和轴线的测量,乙方在开挖前应将井口砌好,并经甲方施工人员检查同意后才能开挖,否则造成的返工由乙方负责。

3、材料的堆放甲方有专人负责,由甲方统一安排,乙方不得让司机随意堆放,影响交通和文明施工。

4、甲方给乙方的工程量签证以甲方与建设方签认的为准,按实结算。

5、桩基检测时,乙方应当派人员清理桩头,配合甲方的人员测桩,如果不派人员按每桩20元的清洗费。

6、乙方应当文明施工,不准在工地上打架斗殴、寻衅滋事,发现一次罚款500元。

7、乙方不得已任何理由无故停工闹事,如果无故停工累计达到两天以上,甲方有权将其辞退,甲方不给乙方任何经济上的补偿,并且要赔偿甲方5000-20xx0元的违约金。

五、质量和安全

1、乙方应严格按照图纸施工,听从监理、建设方及甲方施工人员的指挥,不得偷工减料。质量必须达到合格,如果测桩不合格,所产生的费用或造成的返工由乙方负责。

2、乙方应派专人负责工程的安全工作。施工人员按照操作规程操作。摇架、绳索、电器等施工工具必须天天检查。并对每天的安全检查工作以书面的形式上报项目部,如果由于乙方的人员没有按照操作规程或者由于乙方的机械工具没有及时检查、维修等因乙方机械工具原因而造成的事故均由乙方负责,承担一切经济责任,甲方不负责任何连带责任。

3、为保证下井作业人员的人身安全,乙方进场后应当立即更换新绳索、漏电保护器等工具,并每天进行检查。

4、甲方应为挖孔民工购买意外伤害保险。乙方对施工发生的一切安全事故自负。

本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日