首页 > 合同协议 > 其他 > 合同范本 > 施工合同 > 建设委托施工监理协议【实用三篇】正文

《建设委托施工监理协议【实用三篇】》

时间:

建设委托施工监理协议(精选3篇)

建设委托施工监理协议 篇1

发包方(甲方):

联系方式:

地址:

承包方(乙方):

联系方式:

地址:

经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

一、工程地点:________________________________。

二、工程内容

土层基础、绿化及其他部分工程。

以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

三、工期

1、开工日期:本项目工程从______年______月______日起至______年______月______日止,共______天。

2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、工程合同价款

经协商本合同总承包价款为人民币:________________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。

五、承建方式

乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。

2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

六、工程付款办法

1、本合同自甲、乙双方签订后______天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的______%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

2、待完成总工程80%后,甲方于______天内向乙方支付工程合同价款的______%,即人民币________整。

3、工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的______%,即人民币________整。

4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的______%,即人民币________整。

七、工程质量

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到________级。

2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。

八、工程竣工验收结算

乙方于竣工后______天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于________个工作日内结算完毕。

九、延期违约责任

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。

1、若工程延误,则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币________元。

2、若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

十、养护管理

1、期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

2、质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

十一、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

十二、争议解决

本合同在履行过程中发生争议的,双方应本着友好的方式协商解决,协商不成可依法向_____人民法院起诉。

十三、合同份数

本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。

甲方(签章):

签订日期:______年______月______日

签约地点:

乙方(签章):

签订日期:______年______月______日

签约地点:

建设委托施工监理协议 篇2

委托方(甲方):

受委托方(乙方):

本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

一:工程概况

工程内容:1#—4#锅炉硝石灰管道改造

工程地址:再生能源利用中心主厂房0米

二:承包方式

包工包料

三:工期:

1. 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2. 在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

五:工程合同价款(建安票)

1. 材料费:

2. 人工费:元整

3.税费:3.5%

总计:111207.65元整 经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

六:合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

七:合同份数

本合同一式___2__份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设委托施工监理协议 篇3

协议书由(以下简称“业主”)一方,(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

业主委托监理单位为 工程提供监理服务,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

一、本协议书中的词名和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1、公路工程施工监理合同通用条件

2、公路工程施工监理合同专用条件

3、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—20__)

4、附件:

附件A——监理服务的形式、范围与内容

附件B——业主提供的监理工作条件

附件C——监理服务的费用与支付

6、其它文件

三、监理费中标合同价为:大写 整(小写¥:元)。

四、监理服务时间:施工期监理 个月,交工及缺陷责任期监理 个月。

五、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供的工作条件。

六、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺本监理合同的规定履行监理服务。

七、本协议经双方签字和盖章后,自 年 月 日生效,至工程竣工验收合格后终止生效,至结清监理服务费用后自然失效。

八、本协议书一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

甲 方:(盖章)__________ 乙 方:(盖章)__________

法定代表人:__________ 法定代表人:__________

其授权代理人:__________ 其授权的代理人:__________

地 址:__________ 地 址:__________

电 话:__________ 电 话:__________

日 期:__________ 日 期:__________