《加工合同（合集17篇）》
内容导航
加工合同 篇1加工合同 篇2加工合同 篇3加工合同 篇4加工合同 篇5加工合同 篇6加工合同 篇7加工合同 篇8加工合同 篇9加工合同 篇10加工合同 篇11加工合同 篇12加工合同 篇13加工合同 篇14加工合同 篇15加工合同 篇16加工合同 篇17加工合同 篇1
加承合字第号
定作方：_______________(简称甲方)
营业执照号码：_____________________
承揽方：_______________(简称乙方)
营业执照号码：_____________________
根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：
品名或项目
规格、型号
单位
数量
单价
价款或酬金元
金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
一、产品的质量、包装、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________
三、履行的期限、地点和方式：_________________________
四、验收标准和方法：_________________________
五、结算方式：_________________________
六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____%的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。
七、双方约定的其它条款：________________
八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同签订日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
开户银行：______________
帐号：__________________
承揽方：________________
代表：__________________
开户银行：______________
帐号：__________________
加工合同 篇2
承揽方（甲方）：____________________________
地址：____________电话：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________电话：____________
法定代表人：____________
定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 加工成品
第二条 加工成品质量要求
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量
1、（用承揽方原料完成工作的）承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2、（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
3、交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法
1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。
2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金
价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条 交货的时间和地点
1、交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
2、交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。
第八条包装要求及费用负担
第九条 运输办法及费用负担
第十条 转包
1、乙方（同意或不同意）将定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方将定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。
3、乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人的，甲方有权解除合同。
4、乙方可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。
第十一条 其他约定
第十二条 承揽方的违约责任
1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金____ 元；（合同中无具体规定的，应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%（10%～30%）或酬金总额的____%（20%～60%）的违约金。
6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。
10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条 定作方的违约责任
1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
2、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%（10%～30%幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%（20%～60%的幅度）违约金。
3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
7、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
第十四条 不可抗力
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条 纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按（ ）项处理：
1、向仲裁机关申请仲裁；
2、向人民法院起诉。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交____________（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承揽方：
代表人：
_______年____月____日
加工合同 篇3
合同编号：______________
定作方：_______________________
承揽方：_______________________
签订地点：_____________________
签订时间：_____年_____月_____日
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限
（注：空格如不够用，可以另接。）
二、定作方带料
（注：空格如不够用，可以另接。）
三、质量要求、技术标准
────────────────────
四、承揽方对质量负责的条件及期限
────────────────────
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
────────────────────
六、验收标准、方法和期限
────────────────────
七、包装要求及费用负担
────────────────────
八、交（提）货方式及地点
────────────────────
九、交付定金预付款数额及时间
────────────────────
十、结算方式及期限
────────────────────
十一、违约责任
────────────────────
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件
────────────────────
十三、解决合同纠纷的方式
────────────────────
十四、双方协商的其它条款
────────────────────
有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
监制部门：__________ 印制单位：____________________
加工合同 篇4
合同编号：____________
定作人：____________
签订地点：____________
承揽人：____________
签订时间：____年____月____日
第一条加工物、数量、报酬、交货期限
____________________________________________________________________
加工物名称 规格型号 计量单位数量 报酬
交货期限及数量
单价 金额
合计
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
合计人民币金额(大写)：
____________________________________________________________________
(注：空格如不够用，可以另接)
第二条定作人提供的材料
____________________________________________________________________
材料名称 规格型号 计量单位 数量 质量提供日期消耗定额
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(注：空格如不够用，可以另接)
第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：
第四条加工物的技术标准、质量要求：________________________
第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：________________________
第六条加工物的包装要求及费用负担：________________________
第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：________________________
第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的_______日内答复。
第九条定作人(是/否)允许第三人完成加工物的主要工作。
第十条加工物的交付方式及地点：________________________
第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限：________________________
第十二条报酬的结算方式及期限：________________________
第十三条定作人在____年____月____日前交定金(大写)________________元。
第十四条本合同解除的条件：________________________
第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人(是/否)可以留置加工物。
第十六条违约责任：____________________________________
第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交________________仲裁委员会仲裁；
(二)依法向人民法院起诉。
第十八条其他约定事项：____________________________________________
____________________________________________________
定作人
承揽人
鉴(公)证意见：
____________________________________________________
定作人：(章)
承揽人：(章)
____________________________________________________
住所：
住所：
____________________________________________________
法定代表人：
法定代表人：
____________________________________________________
居民身份证号码：
居民身份证号码：
____________________________________________________
委托代理人：
委托代理人：
____________________________________________________
电话：
电话：
____________________________________________________
开户银行：
开户银行
鉴(公)证机关(章)
____________________________________________________
账号：
账号：
经办人：
____________________________________________________
邮政编码：
邮政编码：
年月日
____________________________________________________
监制部门：
印制单位：
格式二 定 作 合 同
合同编号：______________
定作人：______________
签订地点：______________
承揽人：______________
签订时间：_______年___月___日
第一条定作物、数量、报酬、交付期限
_________________________________________________________________________________
定作物名称
规格型号
计量单位
数量
报酬
交货期限及数量
____________________________________
单价 金额 合计
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
合计人民币金额(大写)：
加工合同 篇5
合同编号：_____________
签订日期：_____________
签订合同单位：____________________（以下简称定作方承揽方）
经双方协商同意，订立合同如下：
承揽人按下表完成定作人要求的任务：
产品名称
型号规格
单位
数量
加工费
单价
金额
定作人按下表供应原材料：(略)
定作方：
单位名称（章）
单位地址
加工合同 篇6
合同签订地：
甲方：?地址：?邮编：?电话：?传真：
法定代表人：?乙方：?地址：?邮编：?电话：?传真：
法定代表人：
甲方委托乙方加工本合同中成品，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
注：以上费用含17%增值税。?第二条?加工成品质量要求?符合甲方的图纸要求。
第三条?技术资料、图纸保密原则?未经甲方书面同意，乙方不得向第三方提供和透露本项目的图纸及技术资料，其中模具厂及机加工协作厂除外。乙方在未经甲方许可的情况下，不得使用甲方模具向第三方提供铸件。任何情况下，甲方不得将乙方的生产工艺及技术透漏给第三方。?第四条?货款支付
合同签订日起三天内，甲方支付乙方50%产品预付款，产品生产完毕发至甲方之前需支付40%货款；余下10%作为质量保证金，发货30天内，甲方支付10%货款，乙方给甲方开具增值税发票。因铸造或加工产品报废，造成成品不足时，乙方需在40天内补齐。?第五条?验收标准和方法
按照附件、双方签署的图纸、资料、技术规范与行业标准进行验收。每批零件乙方需提供如下检验报告：
1.?铸件化检验报告；
2.成品尺寸抽检报告（每批产品每个规格抽检3件）；
3.硬度检验报告。?第六条?交货地点、包装及运输方式
交货地点为乙方北京工厂。乙方只能对零件做简单的防磕碰包装（铁桶+泡沫）。如因运输和包装造成零件损伤，乙方不负责。如需单独包装，甲方需另外支付包装费用。乙方可应甲方要求协助安排运输，但风险及费用归甲方承担。?第七条?不可抗力
合同双方由于不可抗力的灾害或确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，可免予承担经济责任。
第八条?违约责任
双方应严格履行合同条款，如有违约，违约方应赔偿双方相应经济损失。?第九条?纠纷的处理
合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成向合同签订地_____机构申请_____；该_____为终局裁决，对双方均有约束力。_____费用由败诉一方负担。?第十条?其它条款
1.本合同自乙方收到甲方预付款起生效。
2.合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份，甲方和乙方各执一份；具有同等法律效力。
4.合同双方工作往来文件，经双方认可的传真件有效。
甲方：?开户银行：?帐号：?代表签字：?盖章：?签订日期：
乙方：?开户银行：?帐号：?代表签字：?盖章：?签订日期：
加工合同 篇7
甲方_________与乙方_________签订条款如下：1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定
产品名称型号规模单位数量单价(元)总价金额 十万千百十元角分 合计人民币(大写)2.交货办法
（1）交货地点：______________________________________________________。
（2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。3.付款办法
货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。4.验收办法
乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。5.附则
（1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。
（2）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同，否则按违约处以____罚金赔偿对方损失
（3）本合同须经双方签章并鉴证后生效。
（4）本合同正本两份，双方各执一份。
（5）货物运达站__________________________________________。
（6）收货人______________________________________________。
（7）合同纠纷的处理______________________________________。
加工合同 篇8
承揽方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
加工费
单位
总价
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称
完工时间
检验时间地点
检验标准与方法
包装标准
包装费承担
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称
交付时间
交付地点
运输方法
运输价款承担
第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
单价
总价
图纸、技术资料及交付时间
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称
交付时间
交付地点
交付数量
包装要求
检验方法
运输方法和运费承担
第六条加工费结算办法与时间
_________。
第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。
6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条声明及保证
(一)甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的`全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承揽方(盖章)：_____________定作方(盖章)：_____________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
地址：_______________________地址：_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：___________________签订地点：___________________
加工合同 篇9
甲方：________________________
乙方：________________________第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。
第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。第四条材料由_________方负责。第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。第六条验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。
（一）过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。
（二）继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。
（三）继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。
（四）继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。第十条按期交足定货而合格率为100％，给予总价_________奖励金。按期交足定货而合格率为95％，给予总价_________奖励金。第十一条试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达_________分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。第十二条加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核质量，交货期，价格这三项，每年总考核一次，划分 等级。第十三条付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方_________。第十四条乙方应找（乙方资本额二倍）殷实铺保连带保证乙方履行本约。
加工合同 篇10
委托方：_________(甲方)
承揽方：_____________(乙方)
1、加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：________________
项目产品名称、规格单位数量单价(元)总价(元)交货日期一季度二季度镀锌综架_________以上只_____万____________________万_____万淬火综条支_____万____________________万_____万合计
2、质量标准：
乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。
3、原料供应：
加工用锌块由甲方供应。
4、交货方式：
由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5、质量验收方法：
完成加工后由甲方按质量标准验收。
6、结算方式：
____________________。
7、违约责任：
甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方：____________
法定代表人：(盖章)________
地址：______________________
银行帐号：__________________
乙方：________________
法定代表人：(盖章)________
地址：______________________
银行帐号：____________________
年月日
加工合同 篇11
甲方：____________________（定做方）
乙方：____________________（承揽方）
双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：
一、甲方权利和义务
2.甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务
1.通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。
2.乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。
三、违约条款
1.甲方违背合同第一条（2款）时以（____元/㎡）的1倍支付乙方违约金。
2.乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米____元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
加工合同 篇12
合同编号：______________
承揽人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
职务：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份证号码：___________________________
通讯地址：_____________________________
邮政编码：_____________________________
联系人：_______________________________
电话：_________________________________
传真：_________________________________
帐号：_________________________________
电子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
职务：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份证号码：___________________________
通讯地址：_____________________________
邮政编码：_____________________________
联系人：_______________________________
电话：_________________________________
传真：_________________________________
帐号：_________________________________
电子信箱：_____________________________
双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条承揽人加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费
单位总价
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担
定作物名称完工时间检验时间和地点检验标准及方法包装标准包装费承担
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担
定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担
第四条定作人提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料
材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担
第六条图纸提供
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的____日内答复
第七条转包
1.定作人(是/否)同意将定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
3.承揽人未经定作人同意将主要工作交由第三人的，定作人有权解除合同。
4.承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
第八条保密
承揽人应当就以下方面保守秘密：________________，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。
第九条变更的损失
定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第十条协助
1.承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：______________________________。
2.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在______天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。
3.定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解除合同。
第十一条监督
承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。
第十二条保管
承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。
第十三条加工费结算办法与时间
_____________________________________。
第十四条付款
定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付定金_________元;定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付预付款_________元。定作人不履行合同的，无权请求返还定金。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第十五条留置
定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人(是/否)可以留置定作物。
第十六条本合同解除的条件：
1.定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人，并承担由此给承揽人造成的损失。
2.合同期限届满，双方不再续签本合同;
3.双方通过书面协议解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
5.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
第十七条质量保证
承揽人对定作物的质量负责的期限为：_________。其保证质量的前提条件为：_______________________。
第十八条违约责任
1.承揽人的违约责任
(1)承揽人如未按合同规定的质量交付定作物，定作人同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，承揽人应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。
(2)承揽人交付定作物的数量少于合同规定的，定作人仍然需要的，承揽人应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽人赔偿。
(3)因承揽人包装不善造成定作物毁损的，由承揽人赔偿损失。
(4)承揽人逾期交付定作物，应当向定作人偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
(5)承揽人不能交付定作物的，应向定作人偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。
(6)由承揽人负责送货的，如运输中造成定作物损坏，承揽人应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则定作人有权拒收。
2.定作人的违约责任
(1)定作人如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽人因此造成的损失。
(2)定作人如中途废止合同，应偿付承揽人未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。
(3)定作人如未按合同规定的时间向承揽人提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人因停工待料的损失。
(4)定作人如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向承揽人偿付违约金。
(5)定作人如无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽人因此造成的损失。
(6)定作人如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十九条声明及保证
承揽人：
1.承揽人有权签署并有能力履行本合同。
2.承揽人签署和履行本合同所需的一切手续(________________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
定作人：
1.定作人有权签署并有能力履行本合同。
2.定作人签署和履行本合同所需的一切手续(________________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第二十条通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：______________________________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十一条合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十二条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第二十三条争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十四条不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十五条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十七条合同的效力
1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2.有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
承揽人(盖章)：_________ 定作人(盖章)：__________
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：______
委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：______
签订地点：_______________ 签订地点：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
加工合同 篇13
定做方：(简称甲方)
承揽方：______________钢构有限责任公司(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容：
1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。
2、制作内容：_______________________________________________________。
1)主钢构：由定做方提供钢板材质：___________;系列___________;吨位：___________;单价约___________;
2)次钢构材质：___________;吨位：___________;单价约___________;
3)其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同价款及结算方式：
1、合同总价暂定为___________，(大写)______________________(以实际决算为准)。
2、合同签订当日甲方付___________，(大写)______________________给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求：
1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范GB5025-20__)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：
1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□
2)其他检测项目：
3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□
四、交货地点和时间：
1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间：_______年___月___日开始提货。
五、包装及运输：
1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务：
1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。
3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
七、违约责任：按《合同法》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。
九、附则：
1、本合同_____式_____份，双方各执_____份。
2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。
甲方(盖章)：
委托代理人：
联系方式：
开户行：
账号：
_______年___月___日
乙方(盖章)：__________钢构有限责任公司
委托代理人：
联系方式：
开户行：
账号：
加工合同 篇14
甲方_________与乙方_________签订条款如下：
1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定
2.交货办法
(1)交货地点：______________________________________________________。
(2)运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。
3.付款办法
货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。
4.验收办法
乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。
5.附则
(1)合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。
(2)在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同，否则按违约处以____罚金赔偿对方损失
(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。
(4)本合同正本两份，双方各执一份。
(5)货物运达站__________________________________________。
(6)收货人______________________________________________。
(7)合同纠纷的处理______________________________________。
甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____________
代表人(签字)：__________代表人(签字)：__________
开户银行：________________开户银行：________________
帐号：____________________帐号：____________________
电话：____________________电话：____________________
_________年____月_______日_________年____月_______日
签订地点：________________签订地点：________________
加工合同 篇15
承揽方：
身份证号：
电话：
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：
电话：
_____________家具有限公司(定作方)委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：加工产品及工价(见产品清单)
第二条：加工产品质量要求(依照定作方公司品质部要求)
第三条：资料、图纸提供办法
1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。
2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第四条：工资：依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账(有特殊约定的除外);
第五条：验收标准和方法：依照定作方公司品质部要求验收。
第六条：交货时间和地点：依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。
第七条：结算方式及期限：按定作方品质部验收合格的产品数据结账(平时借支除外)。
第八条：其他约定
1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。
2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。
第九条：承揽方的违约责任
1、承揽方未按合同规定(生产排产单)的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任;产品质量不达标的要进行返工处理(返工费用由承揽方自行负责)，经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同(订单)规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任;
3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失;
4、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。
第十条：定作方公司的责任
1、提供承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等;
2、提供承揽方合同期免费住宿，水电费承揽方按实际使用自行负责;
3、合同期间免费提供承揽方午餐和晚餐;
第十一条：纠纷的处理
合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时向人民法院起诉。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;
定作方(代表人)________________________
签订地点：
_______年___月___日
承揽方(代表人)：________________________
签订地点：
_______年___月___日
加工合同 篇16
加工合同（示范文本）
合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿定作人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承揽人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日第一条加工物、数量、报酬、交货期限－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜加工物｜规格｜计量｜｜报酬｜交货期限及数量｜｜｜｜｜数量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜名称｜型号｜单位｜｜单价｜金额｜合计｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜合计人民币金额（大写）：｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不够用，可以另接）第二条定作人提供的材料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜材料｜规格｜计量｜｜｜｜｜｜｜｜｜数量｜质量｜提供日期｜消耗定额｜｜名称｜型号｜单位｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不够用，可以另接）第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四条加工物的技术标准、质量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第六条加工物的包装要求及费用负担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在＿＿＿＿日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的＿＿＿＿日内答复。第九条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作。第十条加工物的交付方式及地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十二条报酬的结算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十三条定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第十四条本合同解除的条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。第十六条违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十八条其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜定作人｜承揽人｜鉴（公）证意见：｜｜｜｜｜｜定作人（章）：｜承揽人（章）：｜｜｜｜｜｜｜住所：｜住所：｜｜｜｜｜｜｜法定代表人：｜法定代表人：｜｜｜｜｜｜｜居民身份证号码：｜居民身份证号码：｜｜｜｜｜｜｜委托代理人：｜委托代理人：｜｜｜｜｜｜｜电话：｜电话：｜｜｜｜｜｜｜开户银行：｜开户银行：｜鉴（公）证机关（章）｜｜｜｜｜｜账号：｜账号：｜经办人：｜｜｜｜｜｜邮政编码：｜邮政编码：｜年月日｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－监制部门：印制单位：
加工合同 篇17
承揽方(甲方)：_________
定作方(乙方)：_________
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担
第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
第六条加工费结算办法与时间
______________________________。
第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方应于_________年_________月_______日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。
6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条声明及保证
(一)甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为___年
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_____________________________________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。
承揽方(盖章)：_________定作方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____
地址：___________________地址：___________________
_________年______月____日_________年______月____日
签订地点：_______________签订地点：_______________