《维修劳务的合同(通用8篇)》
维修劳务的合同(精选8篇)
维修劳务的合同 篇1
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》行政法规规定,甲方与乙方签订施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商,达成如下协议:
一、合同期限__31____天,从___20xx__年__7___月___31__日起至___20xx__年__8____月日止。乙方应合理安排清池和维修的施工进度,保证不因维修影响清池工作。若由于甲方生产性需要造成停工,可以顺延工期,但不能超过9月15日。
二、上述合同期内,甲方委托乙方维修的范围如下:
1、 滤梁维修;
2、 增加滤梁混凝土支撑柱;
3、 制作和安装滤板;
4、 增加滤梁支撑砖柱;
5、 滤池隔墙堵漏;
6、 对厂区进行人工拔草。
三、维修费用
滤池维修费用先初步确定维修单价,(见附件1)。工程完工后,根据施工的实际情况,确定工程量,并经甲乙双方协商最终单价,计算出滤池维修费用。 四、费用结算方式
1、 工程完工后,经验收和双方决算维修费用后,乙方提供完整的施工资料,甲方在1月内无质量问题,一次性支付给乙方。
2、 在施工期内,如果乙方资金困难,可以申请支付实际发生的人工工资。 五、质量验收施工完毕,乙方在7天内对施工成果进行验收达到质量评定__合格____等级。验收合格后乙方完成本合同约定工作,但乙方与甲方隐蔽工程验收结果质量不合格,乙方应负责无偿修复,不延长工期。 六、乙方权利与义务
1、 有权按本合同的约定收取维修费用。
2、 施工质量符合达到质量评定____合格__等级,统一实施对工程质量、工期、监督、检查和验收。
3、 按时提供材料、设备、周转材料、安全设施保障需要,并向施工工人按时支付劳动报酬。
七、甲方权利与义务
1、 有权要求乙方按甲方规定时间内完成施工。
2、 按本合同的约定时间和方式向乙方支付维修费用。
3、 协助乙方进行施工并提供力所能及的方便。
八、安全检查与施工
1、 劳务分包人应尊随时采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳动分包人安全措施不力造成事故的责任而引发的费用由劳务分包人承担。
2、 乙方应对在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。乙方不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故,有乙方承担相应的责任及发生的费用。
九、安全防护
工程施工中,甲方应按时进行现场危险气体检测,遇到异常情况应立即要求劳务分包人停止施工或采取必要的安全保护措施,乙方施工人员必须无条件服从。甲方应在施工现场提供安全面罩、送风机作为防护用品,其他防护用品由乙方提供。
十、事故处理
1、发生重大伤亡及其安全事故,劳动分包人应按有关规定上报有关部门并报告乙方同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
2、劳务分包人和乙方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
十一、违约责任
1、 不按时向劳务分包人支付劳动报酬,不按约定履行合同义务的情况下,乙方应承担违约责任。
2、 劳务分包人因自身原因延期交工,质量不符合约定的质量标准,不按约定履行合同义务,劳务分包人应承担责任。
3、 甲方未按合同约定时间支付维修费用,逾期___2___月未付时,甲方应按银行同期利率支付滞纳金。
4、 因乙方原因中断合同应赔偿甲方相应的经济损失____10000.00_____元,因甲方原因中断合同应向乙方赔偿经济损失___5000.00_____元。
5、 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍继续履行合同。
6、 合同到期如乙方(甲方)不愿续签合同,应提前三个月以书面通知对方,否则赔偿对方相应的损失。
7、 本合同未尽事宜,由双方另行协商订立补充协议解决。
8、 本合同履行过程中发生任何争议,双方应先行协商解决,协商不成功的,双方约定向人民法院进行诉讼。
十二、本合同一式贰份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
维修劳务的合同 篇2
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工,为进一步明确双方的权利与义务,结合本工程具体的情况,经双方友好协商,一致同意签订本安装工程施工分包合同。
一、工程范围
1、乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#~23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。
2、乙方必须按甲方要求,保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。
①.11#~23#楼强电施工图以内全部安装内容。
②.11#~23#楼弱电施工图以内安装内容(注明:弱电只配管,安装线盒、穿铁丝、安装器件箱,并配合弱电公司穿所有线路)。
③.11#~23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装,具体安装参照土建建筑图施工,卫生间蹲便器的安装,隐蔽水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。
④.室外污水管接到第一口污水井,雨水管、空调接到第一口雨水井,没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。
⑤.乙方不负责室内、室外的消防系统的`安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装
⑥.施工现场的临时用电、临时用水,乙方负责安装,包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理(临时用电、用水全部材料由甲方提供)。
⑦.主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车,并按甲方库管人员要求,按规格、型号堆放好材料。
⑧.主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只提供主材(如:管材、管件、支架、水嘴、蹲便器),其余辅材和机具一律由乙方负责购买(如:焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等),但乙方所购买的材料必须质量合格,一旦甲方发现乙方使用不合格产品,甲方有权制止乙方行为,并责令其返工,经济损失由乙方承担。
⑨.乙方在安装施工中所涉及的墙体开槽、补槽、给、排水管洞的封堵,还包括开槽所产生的垃圾由乙方负责处理,若墙面抹好后,乙方再开槽,所涉及的经济费用全部由乙方负责承担,还要受到经济处罚,(设计变更的除外)。注明:开槽必须使用机械开槽。
⑩.乙方必须按照设计图纸及国家现行的验收规范精心施工,不得随意更改设计进行施工。
二、工程质量:
乙方严格按图施工,工程按国家现行有关验收规范进行验收,工程并符合达到甲方要求工程质量等级。(达到现行工程质量合格标准)。
三、工期:
本工程开工日期为20xx年11月18日,整体工程竣工交付时间为20xx年11月18日。乙方应根据施工进度的需要,合理组织施工,若非乙方原因造成的工期延误或停工,与乙方无关。
四、分包价款结算方式
1、承包方式:劳务单包(以施工图建筑面积包干)
2、费用标准与结算方式:房屋工程按建筑施工图及20xx清单计价定额计算规则计算建筑面积;总平水电安装工程不计,另签补充协议。零星用工及零星工程安装20xx清单计价规则计取相应费用;
A、单价按30元/m2计算(该单价包括职工劳保福利、工资及《劳动法》规定的节假日加班工资、管理费及本合同包含的所有施工内容)。此单价为固定单价,无论市场发生任何变化,均不再做调整。
B、工程暂定总价:
(1)总面积约4.5196万平方米
(2)暂定总价=总面积×单价
(3)总价约为人民币1355880元(大写:壹佰叁拾伍万伍仟捌佰捌拾元整)
3、计量及付款条件
付款条件:由乙方根据甲方签证的工程量向甲方提出书面工程款申请表和金额,经甲方项目现场人员预算进行核实后报经各相关部门责任人签字并最终经公司负责人核实签字后方可支付工程款。
付款方式:基础工程完工业主付账后7日内支付合同暂定总价的10%;四层结构完工业主付账后7日内付合同暂定总价的20%;主体封顶业主付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;抹灰工程完工业主付款到账后支付合同暂定总价的15%;工程竣工验收业主支付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;工程竣工验收合格并工程结算审计业主支付到账后付到审计结算价款的97%。剩余的部分作为工程质量保修金,保修金按工程保修书退还办法退还。以上所称的业主付款到账是指本工程建设方或发包方向甲方支付包含乙方在内的应付工程款项。
4、现场签证:合同单价中包含除工程甲方提供的材料以外的所有工程内容,施工过程中不发生配合工作所产生的任何签证涉及的费用;包括材料进场下车、保持施工现场安全生、文明施工等所发生的所有费用。
五、设计变更及签证
1、乙方不得擅自变更设计,如果擅自变更设计应承担此跟业主造成的经济损失。
2、施工过程中的设计变更及签证,涉及金额变化时,须有现场监理、甲方确认并共同签字,并报业主项目负责人签字方能生效;否则视为无效。
六、工期、质量工程控制违约责任:
1、乙方未按施工要求施工,违反有关施工规范要求,甲方有权责令返工,达到施工图要求,由此对施工及质量造成的影响和损失由乙方负责。
2、主体砼浇筑坚持各专业会签制度,同时乙方现场必须有管理人员值班监督并应指派专人对水电预留、预埋等隐蔽工程跟踪检查(特别夜间施工时),若有违反每发现一次承担壹至贰仟元违约金。
3、坚持以样板为准,若设计与样板不符合。应将情况报经甲方,经甲方同意后,甲方出具变更书面通知,其变更通知作为乙方修改、结算的依据。凡达不到样板标准的均视为不合格,由此造成的返工费用很热工期延误由乙方自行承担,并且乙方应承担伍佰至壹仟元的违约金,情节严重的另行重处,并承担由此造成的损失。
4、外墙及室内给排水由乙方承担,发现一处不合格的,乙方承担20xx元的违约金,情节严重的另行重处,并承担由此造成的损失。
5、在施工过程中,若乙方违规施工,不接受甲方现场现场监理正当管理,乙方承担贰佰元的违约金,并以传真等其他方式通知乙方相关部门,情节严重者停工整顿,工期不顺延。
6、若乙方私自更换设计及合同要求的材料品种、厂家(如BV线、给、排水管)一经
7、发现,材料立即退场,由此造成的损失及工期延误由乙方自行承担。
8、乙方应设专职质检员积极配合现场监理对每到工序的检查及复核,若不配合,暂缓该阶段工程款的拨付、
9、乙方应定期有管理人员组织过程质量大检查,并邀现场监理及甲方管理人员,对检查所发现的问题特别是隐蔽部位,立即进行整改,整改结束,书面报告甲方工程部确认;若未及时整改,现场监理将上报工程部,工程部核准后将下发停工整改通知书,工期不顺延。
10、乙方应加强成品保护,也要加强对其他单位的产品保护,同时应服从甲方对交叉作业单位成品保护所制定的协调措施。
11、乙方需做好安全文明施工、标准化管理、树立好业主、甲、乙方三方对外的窗口形象,做到工完清场,不影响业主形象及下一步工作安排。
12、因乙方原因造成工程中途停工七天以上(除春节、政府行为、不可抗力因素外)按停工天数计算,以每天贰仟元承担违约金;累计超过三十日,乙方承担相应的违约金,甲方有权解除合同要求乙方无条件退场。如因甲供材料原因造成的工期与乙方无关。若因非乙方原因造成工程中途停工或窝工,甲方应按实对乙方给予补偿。
13、承包方严重不按施工及验收规范施工,工程施工质量差;或不按本合同约定使用品质达不到要求的材料;不听从发包方和监理的劝阻;或承包方现场管理混乱;或承包方工程工期在节点时间上延后达七日;或严重不服从发包方或监理的协调、管理;或承包方严重不按有关安全文明施工的要求和规定施工等,发包方有权解除合同。是否属于严重范畴,以以下方式判定:发包方要求承包方改正,但承包方经过3日仍未改正或再次出现类似情况的,属于严重范畴。
14、以上违约责任乙方现场负责人应当签字确认,若情况属实拒签,每次承担违约金500元,并由甲方根据相关证据,各项违约金将直接从工程款中扣除。
七、质量保证及保修期限:
1、质量保修范围包括:乙方承担的范围内的质量缺陷负责保修。
2、质量保修期从刚才实际竣工验收交付之日起计算。
3、刚才完工后,衣服那个应积极配合业主的交房工作及物管公司的维护管理工作,及时处理施工遗留问题。接到通知后,乙方应在12小时内派管理人员到现场处理。否则甲方将另行指派人员维修。所发生的费用,甲方将双倍从质保金中扣除;如非乙方原因造成的问题,由乙方处理的,按实际计算。
4、安装部分管道管线、设备安装保修期为2年。
5、在国家规定的工程合理使用期限内,因乙方原因致使工程合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责责任。
6、质保期满全额返还质保金。
八、其它:
1、除业主认可外,乙方不能以任何形式转包、挂靠。一经发现,甲方将终止合同,乙方向甲方另行承担贰拾万元人民币作为违约金。
2、乙方必须保证甲方所付出工程款的专用并设立专门账户。
3、乙方施工过程中应遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音、扬尘等管理规定,并办理相关手续。如造成对市政设施、绿化及通讯设施的破坏、渣土外运污染、噪音污染等受到的处罚、罚款及相邻关系的协调由乙方自行负责,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4、在施工过程中,质量、进度严格把关,派专人负责,属乙方自身原因发生质量问题由乙方处理,并不顺延工期。
5、乙方必须严格控制易损材料的损耗,否则超出损耗率部分由乙方承担。
6、乙方必须严格按照建筑施工规范施工,不得违章作业。做好安全文明施工,严格把关安全,按照安全防护措施、规范搭设安全防护措施,保证施工安全。如由于乙方造成施工范围内、外任何质量、安全事故所引起的一切后果(包括赔偿金)均由乙方全部负责,与业主、甲方无关。
7、如乙方管理人员在施工过程中不能与甲方及监理方能很好协作。无法满足合同要求质量、工期、甲方有权要求更换管理人员。
8、乙方应积极准备、相互协调做好各阶段的工程验收工作,凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项保建、报批、报验、质检、质监、安检等手续工作时,须积极配合。
9、乙方不按时发放劳务工人工资,引起劳务纠纷。对本项目造成不良影响的,甲方有权单方解除本合同,并从应付乙方的工程款项中质检扣除支付给所欠的民工工资。
10、甲方声明,乙方在与第三人发生的经济业务来往中将产生可能会涉及甲方经济利益的协议或借据等法律文书时,未经甲方派驻人、项目负责人和甲方工程部两方同时签署确认的一律无效。
九、合同份数:
本合同正本而份,双方各执壹份。副本肆份,甲、乙双方各执贰份。
十、本合同双方签字后生效。
十一、正式施工合同与补充合同有冲突的条款以补充合同为准。
十二、未尽事宜双方另行协商,若协商未果,应向甲方项目所在地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
日期:
维修劳务的合同 篇3
甲方:________
乙方:______
为了推进我校校园教学设备设施的正常运转,美化绿化校园,经双方协商,达成以下协议。
一、服务时间
20____全年度。
二、甲方职责
1、保障全校正常的教学、工作、生活秩序,监管好学校固定资产和设备。
2、计划和设计绿化校园责任。
3、监督乙方的维修业务,评价维修服务质量。
4、测评乙方目标责任,达不到要求的监督乙方整改,直到达到要求。
5、按期支付维修、绿化经费。
6、组织审计维修经费的使用管理。
三、甲方对乙方的要求
1、负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施(窨井、下水道等)的.日常管理和零星维修及校园绿化(改造和维护绿化)。
2、接到甲方维修通知后,及时反应、及时到场、及时维修,以确保校内设备完好正常运转,并尽可能节约成本,提高物品利用率。
四、乙方承诺
1、保障全校正常的教学、工作、生活秩序,维护好学校固定资产和设备。
2、管好维修人员,责任明确,业务熟练,工作到位,作风端正,服务态度好。
3、建立健全行之有效的项目业务维护维修细则及其管理规章制度。
4、接到甲方维修通知后,及时反应调度维修人员及时到场、及时维修,小故障1小时内修复,无特殊情况故障当天排除。
5、既保障供应,又防止浪费流失,积极做好节水、节电工作,建立责任包干制和巡回检查制度,与奖惩挂钩。
6、对校园的绿化进行养护管理,根据不同品种的特性和观赏效果、使用方向,进行定期修剪。
7、合理使用和严格管好维修、养护经费,接受甲方的审计。
8、完不成目标要求,接受甲方处理。
五、乙方维修检修项目及原则
1.校水电(高低配电、室内外水电线路、灯具等)的日常管理、保养、维修。
2.负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施(窨井、下水道等)的日常管理和零星维修。
3、房顶漏水,非主体及结构的损坏或墙壁等破损零星维修
4、水管、冲水阀、热水器、水龙头、控制器、电源线路等维修及下水道堵塞疏通。
5、走廊及楼梯路灯、电表、开关、开关柜,宿舍内所有的水电设施及设备(如:水管破裂、水龙头、电灯电扇、电线短路、插座、开关等损坏)维修。
6、宿舍热水器、公共开水机、排气扇:损坏维修或更换由乙方负责。学校设备设施若达到使用年限存在安全隐患且无维修价值,经现场确认后,由学校负责统一支付并采购。
六、本协议未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
法定代表人(签字):______
法定代表人(签字):____
联系电话:____________________
联系电话:______________________
20xx年__月__日
维修劳务的合同 篇4
维修工程劳务合同是指双方在确定维修工程的性质、项目、规模、时限、质量、费用等事项后,确定维修工作的过程、方法,并约定由施工方提供临时所需的材料、人工、设备等的劳务合同。
一、合同签订
1.甲方:____________省_______市______县(区)___________________(地址)
法定代表人(或其授权代表)__________ __________
电话:__ _______________传真:__ _______________邮政编码:__________
2.乙方:____________省_______市______县(区)___________________(地址)
法定代表人(或其授权代表):____________ __________
电话:__ _______________传真:__ _______________邮政编码:__________
二、工程内容和规模
1.维修工程地点:____________省_______市______县(区)___________________(地址)
2、工程内容:本工程为__________________的维修工程,包括__________项工程。
3.工程规模:见附图,共设计状况_________平方米。具体项工程如下:
工程名称规划状况平方米人工费用(元)材料费用(元)总价(元)
附图中给出
以上总价不包括税费等支出,由乙方按规定计算。
三、工程质量要求
1.本工程按有关标准和规定进行维修,应达到下列质量要求:
a.做到经济合理、施工安全、保护环境的要求;
b.硬化地面须平整、平整误差不大于2mm/2m;
c.完成后表面应呈均一、光洁、无毛刺、无污染的状态。
2.完成维修工程后,经乙方验收合格并交付经确认的最终产品,由甲方负责维修工程质量的保修期限为___________________。
4、依据合同约定,若出现甲方原因需要增加工程量的情况,乙方应根据工程量按照本合同约定的项目单价承担;若乙方原因需要增加工程量的情况,乙方应承担其自身所增加的劳务支出。
四、工作基地和施工时间
1、乙方负责由其自身所在工程基地向工程所在的地方提供临时性所需劳务人员、设备、材料等需要,甲方负责为乙方所需要的市政维修工程施工提供通行便利和供用水、电等设施。两方发生的劳务支出的的.控制应通过协商解决。
2、乙方应该尽早开始工作,并按照时间要求完成工作。在施工期间,甲方须给予乙方所需的配合。
五、人员安排和劳务费计算
1、乙方应按照本合同规定的质量、时间、数量,配备充足的技术人员、施工队员及所需的施工设备。
2、除非甲、乙双方另有规定,在本合同约定的范围内,乙方对现场所用人员进行的工资、保险等费用及其它所有费用由乙方自行负担,并按甲方支付的市场行情(市政工程维修市场行情)标价结算。
3、乙方在竣工后30日内提供所有施工单位的发票,甲方应按照约定的施工费付款,不得推迟。
六、合同履行的监督、验收和保证
1、乙方应在质量、时间、数量上保证合同规定的完全履行。
2、合同期间,乙方可以根据实际情况适当调整工作计划,但必须通过协商获得甲方同意。
3、工程竣工后,乙方应向甲方提出申请验收,并将机器、设备、施工用品、工具等一切随机资料整理清楚交给甲方保存。
七、其他
1、合同双方如有争议,要协商解决。协商不能解决就交由双方所在法院解决。
2、未尽事宜,可结合实际协商处理,经双方签字盖章后,具有同等法律效力。
合同的双方确认以下条文已不可撤消地成为本合同的一部分:
合同编号:__________签订日期:_______年_______月_______日
(以下空白)
甲方:乙方:
维修劳务的合同 篇5
鉴于甲方愿意聘用乙方为全日制的劳动合同制员工;
鉴于乙方愿意理解甲方上述聘用;
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市劳动合同条例》及本公司的有关规章制度,在互尽告知义务的基础上,本着平等、自愿的原则,经协商一致签订本合同。
一、合同期限
第一条本合同为定期合同;
本合同的固定期限为:自_________年____月____日起至_____年____月____日止,为期年个月,其中自_________年____月____日起至_________年____月____日止为试用期,为期个月。
二、工作资料
第二条甲方根据本公司实际情景制定了一岗多职的工作原则,基于这一原则甲、乙双方同意:
甲方聘请乙方在部门工作,主要从事岗位,该岗位为乙方的主体岗位;除主体岗位外,乙方上级主管可根据工作需要临时安排其它工作。
第三条经甲乙双方协商一致,可调整乙方的主体岗位。
第四条乙方应按甲方所规定的工作资料、范围及职责,按时、按质、按量的完成工作任务;甲方可对乙方工作进行考核。
三、工作地点、工作时间、劳动条件和劳动保护
第五条乙方工作地点:。
第六条劳动时间:
甲、乙双方同意执行定时工作制,甲方安排乙方的工作时间为:
星期一至星期五,上午8时至12时,午时1时至5时。
甲方应合理安排乙方工作任务,甲方因工作需求延长乙方工作时间时,乙方应配合,甲方允许乙方作出相应时间的补休。
第七条劳动条件:
1。甲方应供给贴合国家规定的劳动安全卫生标准的工作环境,保障乙方在工作过程中的安全和健康。
2。甲方根据乙方岗位的实际需要,按照国家有关规定向乙方供给必要的劳动保护用品。
3。甲方按国家规定,对女职工实行特殊劳动保护。
四、劳动报酬
第八条工资支付:
甲、乙双方确认,本合同所称“工资”是指甲方支付给乙方的工资,不包括奖金、国家及公司规定的各种补贴和津贴。
1。甲、乙双方同意甲方根据本公司先行工资制度标准确定乙方工资。试用期内工资______元,转正后工资为______元;乙方在按时、按质、按量完成工作任务的前提下(以人力资源部的考核及部门经理考核为准),奖金为______元。
2。甲方于每月10日以货币形式支付乙方工资。
第九条甲方根据本公司实际情景制定了变岗变薪的制度,基于这一原则,甲、乙双方同意:甲方可在乙方工作岗位调整时对乙方的工资标准予以相应变更。
第十条甲、乙双方同意:甲方可根据生产经营的状况或乙方实际工作本领和工作表现(以人力资源部的考核及部门经理考核为准),适时调整乙方的工资。
五、福利待遇
第十一条甲方为乙方依法购买国家规定的社会保险。
第十二条在本合同有效期限内,甲方应按国家所规定的休假制度,予以乙方贴合条件的各类法定节假日,婚丧、生育等带薪休假待遇。
第十三条乙方患病或非因工负伤,需要停工医疗的,由指定医疗机构出具病情证明,按有关政府规定的或甲、乙双方的约定享受医疗期和医疗期内的病假工资。
第十四条乙方因工负伤,需要停止工作理解治疗的,实行工伤医疗期。工伤医疗期的时间由指定的治疗医院提出意见,并经本公司住所地劳动本领鉴定委员会确认。医疗期间享受企业职工工伤保险待遇,工资改发工伤津贴。
第十五条乙方因工伤亡或非因工伤亡等待遇,按有关法律规定及公司有关规定程序执行。
六、规章制度、劳动纪律
第十六条甲方制订的规章制度(适用全公司员工的),应经合法程序(职工代表大会)经过并公示。
第十七条甲方制订的专项规则(适用乙方的),签订本协议时已详尽告知。
第十八条乙方对甲方在签订本合同时已有效的各项规章、规则,表示已知并确认无异议。
第十九条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程及工作范围;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高职业技能。
第二十条乙方违反劳动纪律,甲方可依据本公司的规章制度,视具体情景给予不一样程度的行政纪律处分,直至解除本合同。
七、劳动合同的变更
第二十一条甲、乙双方经协商达成一致的,可变更本合同条款。
第二十二条订立本合同时所依据的法律、行政法规、行政规章、上海市有关政策及本公司有关规定发生变化时,甲、乙双方应变更合同相关资料。
第二十三条订立本合同所依据的客观情景发生重大变化,须变更本合同方可继续履行的,经甲、乙双方协商一致同意,能够变更本合同相关资料。
第二十四条变更劳动合同,应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。
八、劳动合同的解除
第二十五条甲、乙双方协商一致,本合同能够解除。
第二十六条有下列情形之一的,乙方能够随时通知甲方解除劳动合同:
1。甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
2。甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者供给劳动条件的;
3。在试用期内,乙方必须10个工作日前以书面形式告知甲方,并办理交接工作。
第二十七条试用期满转正后,在合同期限内,除下列情形外乙方可解除劳动合同,但必须提前三十天以书面形式通知甲方;乙方若未提前三十天以书面形式通知甲方的,应赔付甲方一个月实际工资收入。
1。给甲方造成经济损失尚未处理完毕的;
2。被有关国家机关依法审查尚未结案的;
3。乙方因与甲方就出资培训深造或资助购房等有服务期约定,且服务期未满的。
第二十八条乙方有下列情形之一的,甲方能够随时解除本合同,并不支付任何形式的补偿金:
1。在试用期间被证明不贴合录用条件的.;
2。严重违反用人单位的规章制度的;(以人力资源部的处罚为依据)
3。严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(以人力资源部的处罚为依据)
4。劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;
5。以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情景下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的;乙方供给的简历与实际不符的,乙方供给的学习经历与工作经历与实际不符的,乙方向甲方介绍的其培训经历、荣誉经历或职称、学历有虚假的情形视同为属于上述情形。
6。被依法追究刑事职责的。
第二十九条有下列情形之一的,甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后,能够解除劳动合同:
⒈乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;
⒉乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作的;
⒊本合同订立时所依据的客观情景发生重大变化,致使原合同无法履行,经甲、乙双方协商,也不能就变更劳动合同达成协议的;
4本合同以及甲方规章制度所规定的其他情形。
第三十条乙方有下列情形之一的,甲方不得依照本合同第二十九条的规定解除劳动合同:
1。从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;
(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动本领的;
(3)女职工在孕期、产期、哺乳期的;
(4)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
(5)法律、行政法规规定的其他情形。
九、劳动合同的终止
第三十一条有下列情形之一的,本合同终止:
⒈本合同期限届满的;
⒉乙方开始依法享受基本养老保险待遇的
⒊乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
4。甲、乙双方实际已不履行本合同满三个月的;
5。本合同期限届满,但乙方有第三十条约定情形之一的,劳动合同期限顺延至该情形消失。
第三十二条甲方按法定程序宣告歇业、撤销、解散、破产的,本合同能够终止,但甲方应提前三十日书面通知乙方。
第三十三条乙方患职业病或因工负伤,被确认为部分丧失劳动本领的,劳动合同期限届满,经双方协商一致,甲方按规定支付伤残就业补助金的,本合同终止;
第三十四条合同双方若要求续签本合同,应当在本合同期限届满前三十天内,书面通知对方,经双方协商同意,能够续签劳动合同。
十、工作移交
第三十五条本合同终止之日起30日内或本合同任何一方作出解除合同书面通知之日起30日内,乙方必须履行工作移交义务,按照甲方移交规定程序全面、适当地办理移交。
十一、保密协议
第三十六条乙方在履行本劳动合同期间或离职后,对本工作掌握和了解的商业秘密有保密义务。乙方故意泄露甲方的商业秘密,由此给甲方造成损失,甲方有权要求赔偿。本条所指的商业秘密,是指不为公众所悉,能甲方带来经济利益、具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。甲方的客户及相关业务信息属于甲方的商业秘密。
十二、违约职责
第三十七条甲、乙双方任何一方违约,给对方造成经济损失的,须承担违约职责,具体赔偿额根据法律、法规和给对方造成经济损失的程度确定。
第三十八条乙方未按本合同第三十五条约定履行工作移交义务的,按该项工作移交所需要的期间为计算依据,以乙方解除劳动合同时上一个月的工资收入为标准支付甲方违约金。
第三十九条在本合同期限内,甲乙双方经协商另签专项协议的(如服务期协议、保密协议等),该专项协议为本合同附件,专项协议对违约职责的约定与本合同不一致的以该专项协议为准。
十三、劳动争议
第四十条甲、乙双方履行本合同而发生劳动争议时,适用劳动争议程序。
第四十一条甲、乙双方发生的劳动争议可先行协商解决,也可自发生争议之日起六十日内向区劳动争议仲裁委员会申请仲裁,不服从仲裁的一方,可自收到仲裁裁决书之日起十五日内向甲方所在地人民法院提出诉讼。
十四、其它约定事项
第四十二条甲、乙双方确认,在本合同中注明的地址、通讯送达地、联络电话是各类文书、文件送达地。若发生变更的,应当及时告知对方,未告知的,所发生的法律后果由未告知方自行负责。
第四十三条乙方在本合同中所签署的姓名和笔迹,确认为用于本合同履行期间(包括服务期内)对其他所相关文书的有效签名。
第四十四条乙方确认在签订本合同时,已了解甲方依法制订的各项规章制度,并愿予以履行。
第四十五条甲、乙双方确认公司制订的各项规章制度以及公司公告的各类通知,都是本合同的有效组成部分。
第四十六条甲方已经将公司的基本情景(包括乙方的劳动报酬、劳动条件等)告知乙方,乙方也已经了解该情景,双方在此基础上签订本合同。
第四十七条本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商处理。
第四十八条本合同如与国家、本市有关法律、法规相抵触时,按有关法律、法规执行。
第四十九条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签定之日起须经甲乙双方签字盖公章后生效,两份合同具有同等法律效力。
第五十条本合同签订生效之日起,原劳动合同作废。
甲方:_______________乙方:_______________
日期:20_____年__________月__________日日期:20_____年__________月__________日
维修劳务的合同 篇6
维修工程劳务合同是指双方在确定维修工程的性质、项目、规模、时限、质量、费用等事项后,确定维修工作的过程、方法,并约定由施工方提供临时所需的材料、人工、设备等的劳务合同。
一、合同签订
1.甲方:____________省_______市______县(区)___________________(地址)
法定代表人(或其授权代表)__________ __________
电话:__ _______________传真:__ _______________邮政编码:__________
2.乙方:____________省_______市______县(区)___________________(地址)
法定代表人(或其授权代表):____________ __________
电话:__ _______________传真:__ _______________邮政编码:__________
二、工程内容和规模
1.维修工程地点:____________省_______市______县(区)___________________(地址)
2、工程内容:本工程为__________________的维修工程,包括__________项工程。
3.工程规模:见附图,共设计状况_________平方米。具体项工程如下:
工程名称规划状况平方米人工费用(元)材料费用(元)总价(元)
附图中给出
以上总价不包括税费等支出,由乙方按规定计算。
三、工程质量要求
1.本工程按有关标准和规定进行维修,应达到下列质量要求:
a.做到经济合理、施工安全、保护环境的要求;
b.硬化地面须平整、平整误差不大于2mm/2m;
c.完成后表面应呈均一、光洁、无毛刺、无污染的状态。
2.完成维修工程后,经乙方验收合格并交付经确认的最终产品,由甲方负责维修工程质量的保修期限为___________________。
4、依据合同约定,若出现甲方原因需要增加工程量的情况,乙方应根据工程量按照本合同约定的项目单价承担;若乙方原因需要增加工程量的情况,乙方应承担其自身所增加的劳务支出。
四、工作基地和施工时间
1、乙方负责由其自身所在工程基地向工程所在的地方提供临时性所需劳务人员、设备、材料等需要,甲方负责为乙方所需要的市政维修工程施工提供通行便利和供用水、电等设施。两方发生的劳务支出的的控制应通过协商解决。
2、乙方应该尽早开始工作,并按照时间要求完成工作。在施工期间,甲方须给予乙方所需的配合。
五、人员安排和劳务费计算
1、乙方应按照本合同规定的`质量、时间、数量,配备充足的技术人员、施工队员及所需的施工设备。
2、除非甲、乙双方另有规定,在本合同约定的范围内,乙方对现场所用人员进行的工资、保险等费用及其它所有费用由乙方自行负担,并按甲方支付的市场行情(市政工程维修市场行情)标价结算。
3、乙方在竣工后30日内提供所有施工单位的发票,甲方应按照约定的施工费付款,不得推迟。
六、合同履行的监督、验收和保证
1、乙方应在质量、时间、数量上保证合同规定的完全履行。
2、合同期间,乙方可以根据实际情况适当调整工作计划,但必须通过协商获得甲方同意。
3、工程竣工后,乙方应向甲方提出申请验收,并将机器、设备、施工用品、工具等一切随机资料整理清楚交给甲方保存。
七、其他
1、合同双方如有争议,要协商解决。协商不能解决就交由双方所在法院解决。
2、未尽事宜,可结合实际协商处理,经双方签字盖章后,具有同等法律效力。
合同的双方确认以下条文已不可撤消地成为本合同的一部分:
合同编号:__________签订日期:_______年_______月_______日
(以下空白)
甲方:乙方:
代表人(或其授权代表)代表人(或其授权代表):
维修劳务的合同 篇7
甲方:
乙方:
20xx年1月22日,信宜市水务局(以下简称甲方)向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站(以下简称电站)经营权。在竞标中,(以下简称乙方)中标。按招标规定,电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站,经甲、乙双方协商,本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则,订立本合同。
一、电站权属问题
(一)所有权
电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产,不论新旧和何种形态,其产权、财物处置权属甲方所有。
(二)甲方将电站经营权发包给乙方,在承包期限内,乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。
二、承包期限
乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为:从年月日起至年月日止。
三、乙方义务及权利
(一)义务
1、如无特殊情况,乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元(小写385000.00元)租金,分两次交,第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整(小写200000.00元),第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元(小写l85000.00元)。
2、乙方将电站每年的`税后电费总额的30%划给信宜市财政局。
3、乙方负责缴纳电站的营业税。
4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故,乙方1小时内向甲方报告。
(二)权利
1、在承包期限内,乙方履行本合同规定的义务,拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权,甲方不得干涉。
2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利,甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。
3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。
4、如遇特大自然灾害,造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重,乙方有权终止本合同,退出承包,有权领回全部押金。
四、甲方义务、责任及权利
(一)义务、责任
1、电站的一切证件由甲方负责办理,也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。
2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作,如有变换甲方管理人员,当日知会乙方。
3、因电站属甲方所有,根据《物权法》规定,电站所得税由甲方负责缴纳。
4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通,造成电站承包期间给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿给乙方。
5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕,不得影响乙方生产。
(二)权利
1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。
2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元(小写元)租金的权利,如乙方不按时按额交纳,有终止电站承包合同的权利。
五、押金、守约、违约问题
(一)押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元(小写元)作押金。竞标时,乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金,不足部分,乙方在签本合同一次清,共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同,甲方在合同到期之日,将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期,如甲方不按时退还押金,乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。
(二)押金保管方式。乙方交给甲方押金,甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金,改变资金用途,押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元(小写元)押金,全数壹笔存入甲、乙双方共同选定的银行或信用社,共同监督,每次存定期五年。不经甲、乙双方同意,甲方不得自行提取、动用押金。
(三)押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元(小写元)押金作为存款产生的利息归乙方所有。
(四)如乙方要解除本合同,不承包,保证一切机械运行正常,并交清该年度内承包款项给甲方,甲方扣除10万元押金后,5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约,甲方10天内双倍返还押金给乙方。
六、电站的维护、维修
1、现有设备使用,维护,操作方法正确(确保上班当值人员持证上岗),如果电站机械自然老化,如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记,维修过程中更换被损物件,统一交给甲方。
维修劳务的合同 篇8
甲方:________________
乙方:________________
根据《住房租赁合同法》、《建筑工程质量管理条例》以及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就金鑫小区1号楼3单元房屋维修事项协商一致,达成本合同。双方均应共同遵守,任何一方不得擅自更改或解除合同。
一、工程概况
1、工程名称:________________屋顶防水工程
2、工程地点:________________
3、本工程的范围包括对住宅楼屋顶进行防水处理,屋顶外瓦的铺设工作,以及修复外墙体漏雨损坏部分等工程。
4、合同工期:自开工日起____日内完成,若因天气或其他不可抗力因素影响施工进度,乙方需经甲方确认同意后,可适当延长工期。
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、结算方式
甲、双方及监理人员需根据维修部位和工程量来确定工程总造价,依照当地乌海市相应价格,最终确定为____元。支付方式为,工程完工后付____元,并在____日后支付剩余的____元。
四、工程质量监督与检查验收
乙方在进行施工时,应严格遵守国家、行业标准和企业规范,同时按照本合同的约定进行施工。乙方必须随时接受甲方的检查,并提供便利条件用于检查和检验。对于甲方提出的问题,乙方应及时进行整改。维修工程结束后,甲方、乙方和被维修房屋的业主共同对工程进行验收。只有在三方签字确认的《施工记录单》上验收合格才有效。在竣工验收时,如果甲方或业主确认了尚未修复的工程质量问题,乙方必须按照甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。
五、保修
1、经过乙方维修工程的完善,乙方将全面承担工程保修责任。保修期限为____年,自工程竣工验收合格并交付甲方之日起开始计算。
2、工程保修金为工程款的____,保修期满后____日内,甲方将保修金的剩余部分无息返还。
3、保修期内,如维修工程出现质量问题,乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的,甲方有权另行委托他人维修,所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。
4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作,维修后的工程如果再出现发霉、渗漏等问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕。
六、安全施工
乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。
七、施工责任
1、甲方在乙方进行施工时,积极向乙方提供必要的水、电等基础设施,并承担与住户和相关部门的协调责任。乙方将按照规定的施工工艺要求进行施工。
2、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。
3、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通,避免产生纠纷,如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的',由乙方承担责任,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。
4、在维修施工过程中,承接方应当注重保护甲方和业主的财产和物品,不得损坏小区内的建筑物和相关设施设备。如因承接方的原因导致甲方或第三方在人身或财产方面遭受损害,承接方应承担赔偿责任。甲方有权在支付承接方的工程款时扣除相应金额,不足部分甲方、业主或其他相关权益人有权向承接方追偿。
本合同由甲乙双方共同订立,共三份,甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。如发生未尽事宜或合同执行中的纠纷,双方应友好协商解决。若协商不成,应提交至该维修工程所在地人民法院进行解决。
甲方(公章):_____________________乙方(公章):_________________
法定代表人(签字):_____________________法定代表人(签字):_________________
________年________月________日________年________月________日