《工程劳务承包热门合同精选29篇》
工程劳务承包热门合同(通用29篇)
内容导航
工程劳务承包热门合同 篇1工程劳务承包热门合同 篇2工程劳务承包热门合同 篇3工程劳务承包热门合同 篇4工程劳务承包热门合同 篇5工程劳务承包热门合同 篇6工程劳务承包热门合同 篇7工程劳务承包热门合同 篇8工程劳务承包热门合同 篇9工程劳务承包热门合同 篇10工程劳务承包热门合同 篇11工程劳务承包热门合同 篇12工程劳务承包热门合同 篇13工程劳务承包热门合同 篇14工程劳务承包热门合同 篇15工程劳务承包热门合同 篇16工程劳务承包热门合同 篇17工程劳务承包热门合同 篇18工程劳务承包热门合同 篇19工程劳务承包热门合同 篇20工程劳务承包热门合同 篇21工程劳务承包热门合同 篇22工程劳务承包热门合同 篇23工程劳务承包热门合同 篇24工程劳务承包热门合同 篇25工程劳务承包热门合同 篇26工程劳务承包热门合同 篇27工程劳务承包热门合同 篇28工程劳务承包热门合同 篇29工程劳务承包热门合同 篇1
随着经济的发展,工程劳务队已经我国不可忽视的一支生力军,小编今天下面就给大家整理承包合同,喜欢的就来收藏吧 关于工程劳务承包合同范文 发包方 (以下简称甲方) 劳务承包方 (以下简称乙方) 为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条:工程概况 工程名称:_________________________________ 结构类型:_________________________________ 建筑面积:_________________________________ 层 数:_________________________________
第二条:承包范围,内容及要求。
1、 经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为: 乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。
2、 工期要求 按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、 质量要求 乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到合格质量等级,观感为好,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。
第三条:安全要求
1、 乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。
2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。
3、 乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。
4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条:承包形式,价款结算方式。
1、 承包形式为劳务承包。
2、 承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到
①按实际加工面积计算 元平方米。
3、 结算程序 乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条:双方的权利和义务
1、 甲方的权利和义务
(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。
(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、 乙方的权利和义务
(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。
(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3) 乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。
(4) 乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。
(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。
(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。
(7) 乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条:违约责任 本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;
第七条:合同生效、终止。
1、 本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。
2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。
第八条:附则
1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
2、 本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 工程劳务承包合同协议书 发包方:(简称甲方) 承包方: (简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。
一、工程概况 工程名称:县 建筑工程 工程地点:县 工程规模:总建筑面积:约 ㎡ 承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。
二、合同工期 施工工期: 个月,即:________年____月____日开工,________年____月____日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。
三、工程质量 工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:
(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300以及相关配套的现行国家规范标准;
(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;
(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、工程费用计算
1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 万元总承包包干;
2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。
五、工程款支付
1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳 万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;
2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,________年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。
六、 双方权利义务和职责
1、甲方的职责
(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;
(2) 负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;
(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。
2、乙方的职责 乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:
(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:
①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;
②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即
①施工组织工作安排;
②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;
③本工程按图施工抄平放线;
④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。 有关工程承包合同范文 发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。
一、工程概况 工程名称:县 建筑工程 工程地点:县 工程规模:总建筑面积:约 ㎡ 承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。
二、合同工期 施工工期: 个月,即:________年____月____日开工,________年____月____日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。
三、工程质量 工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:
(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300以及相关配套的现行国家规范标准;
(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;
(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、工程费用计算
1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 万元总承包包干;
2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。
五、工程款支付
1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳 万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;
2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,________年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。
六、 双方权利义务和职责
1、甲方的职责
(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;
(2) 负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;
(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。
2、乙方的职责 乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:
(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:
①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;
②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即
①施工组织工作安排;
②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;
③本工程按图施工抄平放线;
④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
3、相关权利义务
(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;
(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元人次,高空不系安全带罚款200元人次;
(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-0元次;
(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元次; (
5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元人次;
(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予
第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;
(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;
(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。
七、违约责任
1、出现下列情形之一视为乙方违约
(1)乙方未经甲方同意,连续停工达到____日以上;
(2)乙方超出本合同约定工期达到____日以上;
(3)乙方因资金不到位,拖欠工人工资,导致施工人员不足,施工进度严重滞后,影响竣工交付:
(4)乙方因组织施工和管理不善,出现重大安全责任事故;
(5)工程施工不按规范要求进行,导致质量验收不合格或重大返工损失;
(6)法律规定的其他违约情形。
2、出现下列情形之一视为甲方违约
(1)业主单位拨付工程款后,甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;
(2)甲方收到乙方竣工验收资料后,不及时组织验收和竣工决算;
(3) 法律规定的其他违约情形。
3、违约后果
(1)任何一方单方违约,违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;
(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;
(3)乙方违约,其所交履约保证金甲方不予退还。 八.本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
返
工程劳务承包热门合同 篇2
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《民法典》及相关法律规定,发包人将双排脚手架工程(建筑面积约平方米,脚手架面积以主楼平方米为准,群楼不计算面积)的劳务承包给承包人。本着平等互利的原则,为明确双方权利和义务,经双方商定特依法订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、乙方单包的工作内容:
1、乙方必须严格按照甲方《外脚手架施工方案》、安全技术交底及相关的技术规范标准执行,严格遵守各级安全监督的有关规章制度,服从各级有关部门的监督和检查,做好本班组的安全技术交底、班前活动记录、安全教育工作。
2、乙方应在甲方的口头通知2天内组织工人及材料进场,密切配合甲方的施工要求。保质保量完成合同的要求的任务,外架子搭设应随主体的工程施工层同步,超过主体施工层1.2米,屋内部分乙方应根据甲方的实际要求搭设,不得影响施工进度,否则拖延工期间造成损失由乙方负责。
3、架子经甲方验收合格后交付使用时,乙方应在施工期间负责对架子工程的巡查,维护和加固。若因搭设质量和防护不到位,引起的安全事故由乙方负责。
4、乙方对甲方有关部门提出外脚手架、安全防护的安全隐患应及时整改、消除隐患,并做好整改后复检工作,平时应主动配合做好架子搭设、临边及沿口防护的分段验收、做好交接手续。
5、乙方应按照甲方的相关规定自觉会好施工现场安全生产、文明施工等工作;堆放材料应根据现场管理人员指定的位置堆放,材料分类堆放整齐,做到工完料尽。做好安网的挂设,保证整个外架的垂直、牢固、整齐和清洁。
6、乙方应按照甲方的施工人员的要求搭设安全通道的防护棚、钢筋制作场、通道的隔离和围挡,“四口、五临边”的防护、施工人货电梯卸料平台及与楼层的连接件的预埋、材料的拆装平台、屋面部分的材料运输平台、人行爬梯和机械设备的防砸棚、临时围护钢管搭设,中间层水平防护大棚(宽度不小于3m),临边防护和外架钢管刷油漆,外架和电梯井、采光井每隔两层设置软防护,每三层设置硬防护并铺设竹席板等,不得另外计费。
7、安全文明施工,乙方在进场前提供操作人员的花名册、身份证复印件,特殊工种的上岗证。树立安全文明施工意识,如不按安全技术交底及规范操作出现工伤事故,一切由乙方自行负责。
8、乙方为甲方的其他班组提供操作平台架子。
9、乙方负责基础与主体结构内外脚手架搭设、拆除(无论何种形式架子)。负责搭设上人路道、人行通道等,负责搭设材料货架、各种安全防护棚、安全平网的支搭、临时防护、安全防护(如楼内楼梯间、电梯井门口、电梯安装脚手架、预留洞口防护等)。
10、乙方负责各层安全平台、平网、立网搭设、折除并分类堆放。
11、卸料平台的吊环、外挑架等所有预埋件的预埋盒切割处理,不另产生费用,不允许事后在梁板上打孔;
12、负责外墙双排脚手架的搭拆与维护至脚手架料使用至完工,乙方自备安全带,安全帽。
13、乙方上岗人员进入施工现场,必须坚持带好安全帽,悬空部位系好安全带,拆模时必须系好大绳索操作,若乙方未进行安全防护,甲方现场管理人员有权处罚乙方每人第一次50元人民币的罚金。第二次100元人民币的罚金。
14、各工种之间密切配合,不得出现吵架、打架事件。如发现吵架每次罚款200-500元,打架每次罚款20__-5000元。
五、工期要求:
乙方必须在甲方现场人员所确定的工期内完成工作任务,否则,拖延一天甲方有权处罚乙方人民币200元/天。与此同时,甲方有权另请其他施工队伍进场施工并按双倍人工工资计算,在乙方承包合同工资中扣除。
六、质量及规范要求:
乙方所搭设安全防护架,必须符合市、县安全检查要求。否则承担一切经济责任。
七、单价:
甲方按人民币元/㎡(壹拾壹元伍角/㎡)一次性单包给乙方,该价包含以上乙方所有工作内容和工期等费用在内(脚手架面积以主楼平方米为准,群楼不计算面积)。
八、付款方式:
甲方按乙方每月完成工程量80%付给乙方,其余20%待整个工程竣工验收合格后1个月内甲方一次性付给乙方。
九、此协议甲、乙双方应严格履行,不得违约,否则,违约方应付给对方违约金,按乙方单项单包总价的10%计算。
十、此协议甲、乙双方签字即生效。此协议一式三份,甲、乙双方各执一份。
甲方
乙方
年月日
工程劳务承包热门合同 篇3
甲方:
乙方:
劳务承包事宜,甲乙双方本着平等、自愿、诚信、互利的原则,经充分协调,达成了一致意见。为了明确双方的权利和义务,特签订本合同,以资共同遵照执行。
第一条?工程概况
1、建设单位:四川XX公司
2、工程名称:北城御景9#楼
3、工程地点:西充县
4、建筑面积:约13000?O
5、结构形式:剪力墙
6、承包范围:完成甲方给定的图纸会审后完整施工图所包含的双方约定合同内容,即施工图上的部分土建和装饰工程所涉及的劳务工作和相关分包单位配合工作(不包含内容:外墙面砖粘贴、楼梯梯步(电梯前室除外)地板砖粘贴、外墙涂料施工、内墙二次结构钢丝网购买,楼梯栏杆及其扶手,阳台栏杆、门窗、水电的预留预埋及安装,不包含地下室消防池防水螺杆,后浇带止水钢板及收口钢丝网及橡胶止水带,烟道安装,消防排风等),若甲方在原有施工图上有更改和增加内容,则现场协商按市场人工费价格支付劳务工资。
7、天(施工日历天),开工日期暂定在年起至?年?月?日止。
8、施工日期:满足发包方下达的节点工期计划及周作业计划(详见工期计划清单),地下室(不含基础)至0.00m一个月,主体部分一个月四层。
9、工程质量:按国家现行工程建设统一验收规范、住宅验收专项标准及一次_____验合格。
10、承包方式:包人工、包质量、包安全、包工期、包现现场文明施工、包周转材料、辅助材料、机械设备、手电动工用具等。
第二条?合同组成文件及解释顺序
1、合同文件的内容解释顺序
(1)施工过程中双方经协调一致达成补充协议等;
(2)劳务承包合同、承诺书;
(3)询标函件或纪要;
(4)投标文件;
(5)国家及地方施工验收规范规程;
(6)施工图纸及建设单位(或设计单位)发出的设计更改通知;
2、适用标准、规范:国家、地方及有关部委现行的设计、施工、验收等规范、标准及规程,同时还需满足合同文件的规定和设计要求。现有的标准、规范发生矛盾时,执行较严格的标准,规范。
第三条?承包范围内的具体工作内容
(一)乙方承包内的具体工作内容:见前第一条第6项承包
2、不包括以下内容:
(1)施工现场的生产材料,包括:钢材、商品砼、商品砂浆、水泥、砖、砂、石子、石灰,卷材、面砖、涂料、外墙漆、水管及管件等辅材,钢丝网等构成工程实体的材料。但因乙方工作失误或错误而产生的甲方材料损失应由乙方负责赔偿。
(2)甲方只提供施工现场坐标点(包括:标高、定位的基准点、线及主控线),其余分轴线等的测控由乙方负责完成。
(3)人工挖桩孔和人工基础机械挖填及现场多余泥土转运。
(4)工程施工组织总设计,包括:施工总平面图布置图、施工进度计划控制表、现场施工管理人员名单及通讯录、施工组织设计。
(5)施工现场用水和用电接口(用水接口中:主供水管接至工地相应位置。用电接口:全部使用主电缆接至二级配电柜),其余由乙方自行负责接至各需用点。
(6)施工档案资料由甲方负责编制,但乙方需要提供必要的配合。
(7)乙方现场施工办公室。
(8)施工现场围墙。
(9)施工现场门卫(甲方不负责乙方钢筋扣件等设备的看护工作)。
3、其他费用承担
(1)乙方生活水电、办公水电和施工水电费由甲方承担。
(2)生活区内的保洁费用由乙方负责,乙方应节约用电,安全用电,严禁使用不合格电器,如因此造成损失由乙方负责。
(二)合同价款:
合同总价=综合单价人民币?元/?O_________该项工程的建筑面积。如因甲方增加的工作量,能计算面积的按建筑面积计费,不能计算面积的照实计价。
(1)乙方完成甲方规定全部工作后,质量、工期、现场文明和安全生产均应达到甲方的要求。
第四条?甲方权利与义务
1、甲方任命为驻地履行本合同的项目负责人。
2、甲方向乙方提供图纸两套。若乙方需增加图纸,甲方可代为复印,费用乙方自理,乙方不能将甲方的图纸挪作与本工程无关的用途。
3、甲方须负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调,如召集有关工程会议,协调不同单位施工中出现的矛盾。
4、工地的出入口的使用、标志的安置、场地的布置图绘制及门卫由甲方安排。乙方须遵从甲方有关安排。
5、后勤治保管理及临时设施:甲方提供给乙方临时办公用房十间(办公用具自理。)
(7)及时签审乙方提交的工程报告、技术资料、方案。甲方享有对乙方未达到合同约定的各项指标,要求乙方进行整改。
(8)其他应由甲方完成的工作。
第五条?乙方权利与义务
1、乙方任命驻施工现场项目负责人,场技术负责人,其余现场主要管理人员有:钢筋工长?名,木作工长不少于?名,泥作工长不少于?名,放线测量工长?名,质量员?名,安全员?名,并配备适应本工程管理需要的其他管理人员。
2、乙方自动与甲方搞好协调工作,有关工程的商洽事宜一律以工程工作联系函之书面形式送交甲方现场负责人或其派驻工地的代表。
3、乙方须按照合同、图纸、规范以及甲方施工组织设计的规定,在稳中有降方面都能满足业主、监理及甲方的合理要求下,完成合同文件所约定的工程内容。
4、根据甲方提供的标高及轴线控制点,乙方自行复核甲方提供数据的准确性后进行定位和分轴线的放线抄平工作,自己测量人员的工资自行负责。
5、生产生活设施(包括工人房、钢筋棚、木工棚、加工地场地地坪等)由乙方按甲方要求自行搭设,其人工费已包括在乙方合同单价内。乙方需自费负责临时设施保用期间的维修护理工作。
6、开工后一周内提交主要工序作业施工方案、施工进度计划、劳动力配置计划、机械设备配置计划及材料需用计划。
7、充分充分保护所有完成(包括甲方及业主指定分包的工程)但未移交错的工程,因乙方的原因造成工程损坏,由乙方负责修复乙方全部承担。因甲方原因造成的损坏由乙方负责维修,费用由甲方承担。
8、工程完工后,清理所做工程项目、除去汗斑、标志、指印其他的油污和脏物。无条件撤离现场的施工人员,无条件撤离现场所有的自有机械,做到工完料尽场地清。
9、及时提交符合甲方要求及规定格式的工程量报表及工程结算书以及相关的资料,并承担提交不及时导致工程款不能按时支付的后果。
10、自行负责钢筋工程、模板工程的翻样工作并报送甲方,其正确性准确性乙方负全部责任,由于乙方错误或造成的一切经济损失由乙方承担。
11、按照甲方要求仔细填写施工日记及安全、技术资料,按甲方及建设主管部门、建设单位及监理单位要求提供资料,作好工程相关的经济、技术、安全资料以备甲方查阅。
12、及时按时足额发放乙方工作人员的工资,办理各项社会_____并承担费用,不得因此影响甲方的施工及管理。
13、乙方必须针对职业健康安全风险源制定防止和可控措施,并负责实施和承担与之相关的费用。
14、定期组织现场作业人员进行质量、安全方面学习,并将学习记录交甲方备案。
15、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏、乱、差所造成的损失和各种处罚。自觉接受建设主管、业主、甲方及有关部门的管理、监督和检查,以及他们所发出的指令。
16、其他应由乙方完成的工作。
工程劳务承包热门合同 篇4
甲方:乙方:
发包方(以下简称甲方)
代表人:
承包方(以下简称乙方)
根据本工程的建设特点,依照《_____》《中华人民共和国?建筑法》?及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则,乙方自愿承担凯里“未来城,一期房建项目二标段(A1?地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就本工程施工事项仂、商一致,特订立本协议,以共双方共同遵守执行,协议订立本合同:
一、工程概况
1、承包单项工程名称:基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。
2、工程地点:凯里市原棉纺厂至西出口片区(武警支队旁)
3、建筑面积:约?96000.00?平方米。
二、劳务分包方式、范围(内容)?分包范围(内容)
具体承包内容如下:
1、本工程混凝土生产及浇筑工程:湿润、浇筑养护?(务必收面、拉毛)砼?覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比如:为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作),?本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥?工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序,包括施工图、图纸会审记录、设?计变更中所包括的内容。
2、室内抹灰工程:包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱?(墙上梁)柱墙、室内?梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞?强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容,?(外墙内保温?YT?砂浆由甲方负责,非?YT?砂浆外的内墙保温由甲方自行负责);
3、楼地面:包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序,其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平,不做找平层,但若达不到此要求,找?平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担;?主要内容:砂浆及砼施工机械的配套,与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、?防暑等所有劳保用品,凡所属工程范围内转运均内乙方?2?自行负责,甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。
4、双方约定,基础工程中孔桩数量不多于?10?个孔,超过?10?个孔双方更行?协商。
5、?针对_____一事,对于工地内泥工班组的二次_____费用控制在两万元以内,由乙方支付两万元_____费,?超过该范围内_____公司及施工总包负责若不超过则由?甲方自行处理。
6、成品保护、保卫(场内外所有材料?50?米距离内的上车下车及码放);
7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安?设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱,各层设备用电均由乙方设置;
8、如因图纸变更增加工程量单处超过?1000.00?元,按实际发生计算;
9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作,乙方不得有任何异议或其他诉求。
三、承包单价?按照以上的工作内容、范围,以人工费包干的形式按以下方式结算:
按设计图中建筑面积据?元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结?构)按设计施工图中的建筑面积计算工。
四、工期要求
1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准,不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成,?下雨不超过二小时必须正常上?班。否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款,不得有任何异议。
2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工,不蛮干做到文明施工。
必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理,不得有辱骂?现场管理人员,斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为,否则视为违规现象,轻者罚款直至整个班组清理出场,重者送相关法律部门,并且所有后果自负。
3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间?)组织人员入场,工?程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人?3?员离开岗位;?严禁招用老、弱、病、残、孕及未满?l8?岁的未成年人;?严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;?严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;?严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;?甲方发现乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥500?元/人次的违约金,并?且乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。
4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作,乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包?单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等,乙方必须无条件予以配合并加快进度)乙方必须在标准层的进度在每月五层以上,?一旦发生,乙方必须组织工人,加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位)?的工期损失,否则当月不预计量及拨款;
5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制,如达不?到施工任务单进度要求,则由乙方承担相应的延期费用。
五、质量标准
1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限?于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。
工程质量必须达到合格标准。
质量标准的评定以国家、?地方或行业的质量检验评定标准为依据。
甲方组织有关人员到工地验收所承包的?分项工程时,乙方负责人必须到场参加,发现问题立刻进行整改。
2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或?设计要求)而造成返工的,人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的,?乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。
3、?每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检,交接工作上不清下不接,并由甲方现场管理人员签字认可。?4?4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程?验收而造成的一切损失均由乙方承担。
5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延,超过三天按实际补贴乙方?50?元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费?500?元/天,在当月工程款中?扣除。
六、付款方式及要求?1、乙方先进场施工完成地面二层浇注,一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款,支付比例为已完工部分的?80%;
2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格,并下达整改意见三次以上均无改观,则甲方有权要求乙方出场,?且甲方按所做过程实际完成量的?60%支付乙方劳务工程款,且其所交纳的纳履约保证金不予退还,作为违约处理。
3、人工费的支付:在甲方支付乙方工资时,乙方将工人当月工资表交甲方,采用实名制,并附工人身份证复印件一份,由甲方监督发放。
4、本工程款仅发放于本工程施工工人,不得挪用于其他工程上,否则将视为违约。
5、进度支付按每栋每月完成?5?层为支付节点,支付比例为己完工部分的?80%;达不到支付条件,当月不予以支付;?七、乙方义务?1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲?方、监理审批备案。
2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人(男?18?岁以上?50?岁以下、女?20?岁以上?45?岁以下)投入生产活动;自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目?部的有关规章制度;乙方施工人员必须进行“_____安全教育”后方能上岗操作,?特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格,持有有效的国家颁发的上岗证?的人员方能上岗作业;乙方必须保证施工人员的素质,保持队伍的稳定,在合同?未履行完毕之前,除甲方要求乙方退场外,乙方中途不得随意更换班组人员和擅?5?自撤离施工现场。
3、乙方班组长或代班长必须在施工现场,离开工地连续?4?小时以上,须告?知甲方,并另派人到施工现场,不得影响施工,否则按?500?元/次承担违约金。
4、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间?)组织人员入场,工?程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人?员离开岗位;?严禁招用老、弱、病、残、孕及未满?18?岁的未成年人;?严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;?严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;?严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;?甲方发现乙方招用以上违禁人员,?乙方须支付¥500?元/人次的违约金,?并且?乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。
5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项?方案)精心组织施工,确保工程量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足?够的人力、物力、保证工期;落实安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损?失。
6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效?证件、持证上岗情况;与现场其它分包单位协调配合,顾全大局。
7、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理,?做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额提供本工场所需要的施工机械?设备、?周转材料、?安全设备等保证施工需要。
自行负责材料和设备的保管和看管,?如有偷盗自行负责。?6?8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料,如乙方使用超过定?额损耗量,乙方负责赔偿超损部分。
9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。
10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度,造成停工、_____或找理由拖延工期的,影响恶劣的,甲方可以单方面立即终止合同,且甲方按所做过程实际?完成量的?60%予以结算乙方劳务工程款。
12、乙方民工进场后,其暂住证由甲方配合乙方办理,费用由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、_____等由乙方负责,应按照劳动法有关规定按时?支付其雇请人员的工资、加班费:
13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅);
八、安全文明施工
1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底,使工人明确危险所在,同时乙方每天应对班前安全意识教育,并做好记录,每周甲方检查一次记?录。乙方在施工过程中严格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用?品,不违章作业,不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承担,并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时,金额在?_________0?元以内?由乙方自行负责,超过?_________0?元以上_____公司赔偿以后余下金额,由甲方负责?70%,乙方负责?30%的费用。
2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作:
3、每一道工序完工,必须严格执行“三检‘?’制度。尤其其配套跟进的安全?文明措施。
九、事故处理?发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即报告甲方,按国家有关法律、行?政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故,乙方应积极采取措施,防止或减少损失,同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的?刑事、民事责任均由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。
十、竣工结算
1、全部工作完成,并经工程承包人组织单项预验收后?15?天内,劳务分包人?向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务?报酬的最终支付。
2、结算办理完后?30?个工作日内支付实际完成工程量工程款至?98%,预留?2%作为质量保证金,工程保修期?1?年。
十一、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方提前?2?天以书面形式通知乙?方,?并提供变更的相应图纸和说明,乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时?进行各项调整和变更。
2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)
乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作),不?得擅自对工程设计进行变更,园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用?和因此导致甲方的损失,均由乙方承担,且延误工期不予顺延。
十二、施工验收
1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准,甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,?乙?方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的相关损失。
十三、其他
1、乙方下料必须正确,其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料,梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工?规范要求》机械施工。
2、如因乙方与务工人员的工资纠纷,导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公,每?次对乙方处以罚款壹万元整。
3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动,如安全设施确实档道,?需及时向项目部汇报,?由项目部统一安排专业人员处理,?否则擅自松动、?拆除将按?500~1000?元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。
4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工,在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数,?乙方必须常住现场人员不得低于?10?人,?8?若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员,?其工?资按市场价从乙方工程款中扣除。
5、乙方负责施工临时场地约?120?平方米的砼坪,以交付甲方用于建设临时?办公室。另修建一个临时侧所。
6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护,特别是水泥,要及时进行覆盖,以减少损失。
十四、争议
1、?甲方和乙方在履约合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调解,任何一方不愿和解,调解不成的可向当地_____委员会或人民法院提出起诉。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议。
3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
发包方(公章)?承包方:
法定代表人:?身份证号:
委托代理人:?委托代理人:
日?期:?日?期:
工程劳务承包热门合同 篇5
发包方:
承包方:
按照《民法典 》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律 。
行政法 规的原则,经发包方承包方双方友好协商。
特制定以下条款:
一、工程概况:
1、工程名称:。
2、工程地址:
3、建筑面积:平方米
4、结构类型:框架
5、工程造价:
二、承包方式:承包方对工程项目劳务人工费总承包。
三、承包范围:本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。
四、承包工期:
1、开工时间:20__年 月 日
2、竣工时间:20__年 月 日
五、费用标准:
1、劳务费按实际施工建筑面积+─0、000以上/每平方米122元
2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。
3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币20__元以内,甲方不另外补份,变更量在20__元以上,甲方将变更的劳务费按实调增。
六、工程质量在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七、履行保证金及劳务人工费及支付:
1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八、甲、乙方的职责:
1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。
2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
十、现场安全:
1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
电话: 电话:
年 月 日年 月 日
工程劳务承包热门合同 篇6
甲方:___________
乙方:___________
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点:
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市______________________城。
二、承包方式与要求:
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容:
经双方协商,该工程按___________元的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;__年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
四、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留___________%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
五、双方权力与义务
甲方:
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
六、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:___________乙方:___________
代表:___________代表:___________
___________年___________月___________日
工程劳务承包热门合同 篇7
乙方:____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。
第一条合同文件作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
2.本项目工程质量检查、验收标准;
3.本项目施工安全标准;
4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划);
7.业主、监理和甲方的文件;
8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条承包单价详见(附件),不调价。
第三条有关约定
1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。
2.计量支付
2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金____‰215;标的额215;延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。
2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.工程材料供应
3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
4.测量、试验、检验等技术工作
4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。
8.依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及
第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。1
1.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。1
2.甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。1
3.本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)。1
4.乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。1
5.乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。1
6.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。
第四条争议解决若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:
1.和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;
2.调解。在
第三方的主持下,通过
第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;
3.仲裁。协商、调解不成的,由________市仲裁委员会仲裁。
第五条附则
1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3.本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。甲方:______________乙方:______________代表人:____________代表人:____________电话:______________电话:______________合同订立时间:________年____月
工程劳务承包热门合同 篇8
发包方:
承包方:
按照《民法典》,《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律、行政法规的原则,经发包方承包方双方友好协商。特制定以下条款:
一。工程概况:
1.工程名称:___工程。
2.工程地址:
3.建筑面积:___平方米。
4.结构类型:框架。
5.工程造价:
二。承包方式:
承包方对___工程项目劳务人工费总承包。
三。承包范围:
1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。
四。承包工期:
1.开工时间:________年____月____日
2.竣工时间:________年____月____日
五。费用标准:
1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币元以内,甲方不另外补份,变更量在元以上,甲方将变更的劳务费按实调增。
六。工程质量
在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七。履行保证金及劳务人工费及支付:
1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月____日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八。甲。乙方的职责:
1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。
2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九。由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
十。现场安全:
1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
甲方:乙方:
负责人:负责人:
电话:电话:
________年____月____日________年____月____日
注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力
工程劳务承包热门合同 篇9
发包方:____________________
承包方:____________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条工程概况
工程名称:____________________
工程地点:____________________
施工面积:____________________
第二条承包范围
人工挖运土石方、回填土;
现浇砼工程支模钢筋制作、安装;
预制构件制作、安装;
砌砖;
铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;
安砌青石路沿及草坪路沿;
二布六油防水层;
脚手架搭拆;
梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;
建筑拆除搭建临设;
零星估工等。
第三条承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价_实收方量+上、下浮比例金额。
本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳______元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。
主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。
本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条工期
开工日期:______年______月______日。
竣工日期:______年______月______日。
第五条施工技术要求
每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
先作样板,达标后再施工。
第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条双方责任及工作
甲方工作
1.提供食宿条件:
2.为乙方施工协调有关工作关系:
3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。
加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。
文明施工,周转材料包干使用。
①扣件按3%,②形扣按15%,③钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
第七条工程验收
工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。
第八条人工费支付
工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。
每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。
付款时必须扣除预支金额。
如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支,交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。
本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;
将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;
若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第十一条其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
甲方:____________________乙方:____________________
负责人:__________________委托人:__________________
代表:____________________代表:____________________
签约时间:______年______月______日
工程劳务承包热门合同 篇10
发包方(甲方):四川XX公司
承包方(乙方):
甲方已与_________建筑安装有限公司就阳城?心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性,加强项目管理,提高工作效率,经乙方申请,甲方同意,甲方聘任乙方为该项目班组负责人,并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。
经双方依法平等协商,现就本次内部承包的有关事项达成如下协议,双方共同遵循诚实信用原则予以履行。
第一节?工程概况及目标
1.1
1.2?工程名称:?阳城?心灵家园项目a标段建设工程#楼。?建筑面积:暂定:。实际建筑面积竣工结算以施工图为准,建筑面积实行固定建筑面积包干,共?m2?。
1.3
1.4
1.5
1.6?建筑层数:?工程地址:_____市青羊区培风村5/6/7组地块?安全、文明施工目标:?安全文明工地?进度目标:开工日期:?年?月?日;±0.00以下工程竣工日期:年月?日;全部主体结构封顶,?年?月?日;全部装修完成并验收合格,?年?月?日;?年?月?日,总日历工作天数为:380天。
第二节?承包内容、范围及劳务承包方式
2.1承包内容及范围:建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶,从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内(除2.2内容外的)所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理
2.2乙方工作范围中不包括以下内容:
(1)土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。
(2)楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。
(3)腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。
(4)防水、保温分项工程(土建部分除外)。
(5)设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程(土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内)。
(6)门窗安装工程。
2.3?内部承包方式:人工费(含丝接人工及机具设备)+辅助材料费(含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等)+周转材料费(含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网)+施工机械费(塔吊、施工电梯、大小型机械等)+措施费(含安全防护设施)+?现场维护费及文明施工费(含办公区维护)+其他不可预见费,按照《20_________年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算,一次性平米价包干的劳务承包方式。
第三节?合同价款
3.1?合同单价按建筑面积:rmb元/?O(详见《阳城心灵家园(a标段)劳务等承包费报价及组成表》),合同总价约为¥?元,(含出据0.8%的农民工工资的发票费用)。
大写:
零星签证用工技工单价:?120元/工日;零星签证用工普工单价:?80元/工日。
3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用:
3.2.1?完成合同承包范围内工作:从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用,并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。
3.2.2?完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差(运距指在施工现场内)
3.2.3?乙方班组人员工资包括:基本工资、辅助工资等。
3.2.4?乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、_____费用等;
3.2.5?乙方在施工生产过程中,使用的机具、各型机械(例:丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、_____、塔吊、施工电梯等机械和机具)的费用等。
3.2.6?完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等;
3.2.7?为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等;
3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。
3.2.9?施工现场内的材料等二次转运费(装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费)已含在合同价款中,但不包括钢筋下车时的吊装费用。
3.2.10?预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等;
3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理,承包工程所使用的材料堆放保管等;
3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等;
3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和,应包括人工、辅助材料(或设备)、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。
3.2.15外脚手架:本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架,其所有材料及人工包含在合同单价之中,使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求:
(1)外架搭设方案必须符合规范要求,并经监理和发包人审核批准后方能实施,验收合格后方能使用。
(2)外架材料的材质必须符合规范要求。
(3)外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。
3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。
3.2.17所有进入施工现场的安全网(密目网、尼龙水平网)必须是阻燃的、经检验合格的产品,且必须是全新的。
3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。
3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。
第四节?甲方提供的施工条件及资源
4.1商品砼由甲方运至施工现场(二次结构砼为自搅砼),卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。
4.2生产、生活等临时用房:甲方只为乙方提供活动板房,乙方使用和管理,费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。
4.3甲方不对劳务人员设职工食堂,由乙方自行解决食堂问题。
4.4施工用水、用电情况提供:
甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场,并安装计量表;场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责;施工现场用电的电费由甲方负责。
4.5其他临时设施:乙方进场后,甲方指定地点搭建,材料由甲方提供,搭设人工费由乙方承担(板房由专业单位搭建除外)。
4.6用于工程实体的主要材料(商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱)由甲方提供。
第五节?乙方应提供的资源
5.1为保证本工程的实施,除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供,乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态,以满足施工需要。
5.2在承包工程范围内,乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求,因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责,甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。
5.3乙方提供的所有设备及工具应符合_____市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。
5.4乙方必须提供进场工人的_____教育卡、身份证复印件及安全责任书。
第六节?双方的权利及义务
6.1甲方的权利及义务
6.1.1甲方派驻工地代表:暂定由包全权负责工程施工中的一切事宜(但不超过其委托权限),签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效(具体委托人员由甲方总负责人届时确定),签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。
6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等,甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工,同时保留追究乙方所有责任的权利。
6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。
6.1.4负责向乙方提供施工图?1?套,如需增加施工图份数,乙方可自行加晒,费用自理。
6.1.5负责组织施工图纸会审,施工组织设计交底,审查乙方编制的详细施工作业计划。
6.1.6负责提供商品砼,但乙方负责泵站前、后台管理并取样。
6.1.7负责本工程的对外联系工作。
6.1.8负责组织工程竣工验收工作,配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。
6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场(首次汽车吊卸车费用由甲方负责)。
6.1.10定期组织召开生产例会,定期组织综合大检查。
6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。
6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理,但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。
6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。
6.2乙方的权利及义务:
6.2.1乙方驻工地代表:?全权负责承包范围内施工的一切事宜。
乙方还应配备其他13名项目管理人员,其配备的数量如下(名单由乙方进场时一并提供):
班组执行负责人(1人)、施工员(3人)、测量员(2人);安全员(2人);质检员(2人);水电工长(1人);大门口门卫(2人)以上人员须持证上岗,岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理,每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于28天(2月份不得少于26天)。
6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包,否则视为违约,乙方必须承担所有违约处罚。
6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。
6.2.5严格执行攀枝花XX公司、四川XX公司及各职能部门制定的各项管理规定。
6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。
6.2.8按_____市建委规定办理好施工的各种许可证(包括施工人员的各种许可证),如违反规定,由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员(包括测量工、大型机械操作工)且特殊工种需要持证上岗。
6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约,并按违约给予处罚,甲方保留劝其退场的权利,因退场造成的损失乙方自行承担。
6.2.10将许可证和施工的人员登记造册,交甲方备案,参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。
6.2.11在施工过程中,乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案,降低工程成本。
6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件,同条件养护的试块,按规范及发包人见证由承包人现场制作,强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担,制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。
6.2.13本工程钢筋配筋(包括预埋铁件、穿墙杆等)由乙方负责,其配筋单计划应提前10天交予甲方审核,经甲方审核后进行加工。
6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。
6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工,未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。
6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求,完成甲方关于企业形象宣传有关的工作;自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品,费用自付。
6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。
工程劳务承包热门合同 篇11
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:进场施工便道土石方
2、工程地点:K58+400--K59+600施工进场便道
3、工程内容:进场施工便道土石方开挖、爆破
二、技术及质量要求:
1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工,服从甲方现场管理人员的指挥,自觉接受监理工程师的指导和监督。
2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求,甲方有权令其停工采取补救措施或返工,由此产生的一切费用由乙方承担。
三、施工安全
乙方在本合同施工中,必须严格执行甲方《安全管理体系》及业主对安全操作的有关规定,按技术要求施工,确保施工安全。发生安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
四、施工管理
1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的管理。在施工中若发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等不按规定执行的,将对乙方进行处罚并限期整改,严重者甚至解除合同。甲乙双方密切配合,共同努力,确保工程按质、按量、按期完成。
2、本合同工程所需用临时用地,由甲方划定,费用由乙方支付,乙方不得随意占用规定范围以外的土地。否则,所产生的后果及费用概由乙方负责。
3、本合同工程技术管理由甲方负责,并负责监督及技术指导、解释。
4、为了确保工程质量和工程进度,乙方除施工负责人或指定的全权代表须经常住工地外,每个施工点或每道工序,必须有专职的现场施工管理人员。
5、乙方若违反本合同有关条款的工程进度甲方有权终止合同。
6、工程安排:甲方根据乙方完成工程的工程质量、施工进度等情况安排乙方施工任务,若乙方完成工程的质量、进度等达不到要求,则甲方有权终止合同,由此产生的损失均由乙方承担。
7、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、法规,严禁违法用工,严禁使用童工,否则由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。
五、工程的承包及结算方式
1、本合同工程以单价承包方式进行承包,单价按合同执行,不得再行调整。承包单价已含工、料、机和管理所需的一切费用(承包单价表附后)
2、工程施工完毕后甲方按《公路工程质量检验评定标准》进行验收,合格后以实测数量为准,由甲方开据《工程价款结算单》予以结算工程款。
3、本合同工程甲方不支付预付款,每月末按实测工程量结算工程价款,扣除有关规定费用及材料款,并从乙方工程款中扣除5%质量保证金,3%环保、安全保证金后,进行支付,所扣款项待工程竣工验收一年后无质量及环保问题后再返还。
4、乙方向甲方租用的设备机具,均以有偿租用方式进行,租金按甲方内部规定计算收取,小型机具概由乙方自备。
5、其它:
六、材料要求及供应
1、工程所需炸药、导爆管、雷管、柴油
等统供材料,由甲方负责供给乙方,材料价款已含在工程承包单价内。材料价款由甲方在结算工程款时,按实际供应数量及合同中《甲方供应的材料单价明细表》的单价扣回。材料卸车、储存、保管由乙方负责,甲方不再支付费用。(甲方供应的材料明细表附后)
2、本工程使用的材料必须满足设计要求。不合格的、没有材质证明、出厂证明的材料、不准用于本工程,否则,发生质量、安全事故和返工的费用均由乙方负责。甲方有权对乙方用于本工程的材料进行检查、监督。
3、本工程所需材料,除商定由甲方供给外,均由乙方自行采购。乙方在购买时需经甲方检验符合要求才能购买,否则不能用于本工程中,该材料价款已含在工程承包单价内,甲方不再另行支付。
4、由甲方提供的材料,乙方必须做出需要用量、时间的计划,提前七天送交甲方现场技术员,以便甲方及时采购供给。
七、工期要求
1、乙方自进场日期开始起算,K58+400-K59+600段内的进场便道土石方工程必须在20xx年**月**日前全部完工,如不能完成工作任务,甲方有权将乙方清理出场,并只按完成工作量的85%进行结算。
八、施工进场便道土石方土石比的划分
1、K58+400-K59+600段内的施工进场便道土石方土石比均按实际开挖土石比结算。
九、其它有关问题
1、乙方不得将本合同工程委托或转包给第三者施工,若发现甲方则有权立即终止合同。
2、本合同工程用水、用电等问题甲方负责联系解决,费用由乙方承担。
3、乙方施工人员驻地及搬迁费用由乙方自己承担。
4、乙方施工人员进场后,应积极向当地公安部门办理暂住手续,配合当地公安和甲方搞好治安保卫工作,若发生治安事件,甲乙双方各自对自己的人员负责,并各自承担相应的费用。
5、要求进场施工人员禁止使用童工,违者后果由乙方自负。
6、乙方在本合同工程施工中不能履行上述任一条款的规定时,甲方有权单方面终止本合同。
7、附表一:工程单价和工程数量清单
附表二:甲方供应的材料明细表
8、签定本合同时同时签定《施工安全责任书》、《治安保卫责任书》、《工程廉政合同》作为本合同补充,与本合同具有同等效力。
9、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持一份,自双方签字盖章之日起生效,工程质量缺陷责任期满后自行失效。
甲方(签章):乙方(签章):
负责人(签字):负责人(签字):
身份证号码:
电话:
联系地址:
签订日期:年月日
工程劳务承包热门合同 篇12
甲方:
乙方:(劳务公司)
根据本工程具体特点,根据、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就通江县通江·丽都尚城建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立本协议事书。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程规模
承包内容:施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用。
二、合同工期:
施工工期:
开工日期:
竣工日期:
除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若有发生事况所有必须甲方主管负责人签字认,否则无效。
三、工程质量:
必须达到现行国家规范标准,质量等级为:力创优良,必须合格。
并保证达到:
(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》50300—以及相关配套的现行国家规范标准;
(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;
(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。
所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、承包内容:
1、甲方职责:
①负责提供本程材料;
②负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
③负责审查支付乙方申报进度款所有工作;
2、乙方职责:
负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用,除门窗、水电安装、保温层、防水层外,其余所有人工费、机械、文明施工、施工管理等费用,即含以下列内容:
(1)施工图范围内所有设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)完成施工图范围内所有设计内容的安全文明施工管理和投入此项材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负:075096责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
五、工程单价:
1、乙方所完成工程量计算方式:以施工图设计建筑面积计算一次性包干,单价按设计建筑面积计算元2。
2、所有粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价:外墙:元㎡;内墙:元㎡;地面:元㎡。
3、施工图和图纸会审记录以外和 元从以上变更另行按实计算(但所有变更应无条件按甲方要求执行)。
六、工程款支: 付:
1、为了保证本工程质量信誉,乙方必须交纳万元质保金,签订本协议时缴纳。
若乙方单方违约,甲方有权拒退作违约金。
2、工程款先由乙方自行垫支,完成主体第八层框架后,支付已完工程量巡工程款;完成主体第十六层框架后,支付已完工程量60%工程款;完成主体验收合格后,支付已完工程量75%工程款;装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;初验前支付至总价75%;竣工经验收合格后四月内支付至总价95%;其余5%,1年保修期满
3、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方,若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。
七、其他事项:
1、施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚。
2、乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则所出现一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。
上班不戴安全帽罚款元人次,高空不系安全带罚款元人次。
3、乙方在施工期间应按月支付工人工资,并上报甲方一份证明,禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款元次。
4、乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则甲方有权对乙方罚款元次。
5、乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款元人次。
6、乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失
7、若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方
8、本协议双方自觉遵守,否则违约方应承担合同部分5%违约金。
9、其它未尽事宜,双方协商解决。
八本协议书甲乙双方签字或盖章后生效,一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方:
负责人(签章):
电话:
委托代理人(签章):
电话:
乙方:(劳务公司)
工程劳务承包热门合同 篇13
近几年来,我国的工程承包与劳务合作不断发展,已形成一项重要产业,工程劳务承包合同是怎样的以下是小编为大家整理的工程劳务承包合同范文,欢迎参考阅读。
工程劳务承包合同范文1
发包方 (以下简称甲方)
劳务承包方 (以下简称乙方)
为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条:工程概况
工程名称:_________________________________
结构类型:_________________________________
建筑面积:_________________________________
层 数:_________________________________
第二条:承包范围,内容及要求。
1、 经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。
2、 工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、 质量要求
乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到合格质量等级,观感为好,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。
第三条:安全要求
1、 乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。
2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。
3、 乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。
4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条:承包形式,价款结算方式。
1、 承包形式为劳务承包。
2、 承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到
①按实际加工面积计算 元平方米。
3、 结算程序
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条:双方的权利和义务
1、 甲方的权利和义务
(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。
(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、 乙方的权利和义务
(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。
(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3) 乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。
(4) 乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。
(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。
(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。
(7) 乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条:违约责任
本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;
第七条:合同生效、终止。
1、 本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。
2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。
第八条:附则
1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
2、 本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程劳务承包合同范文2
发包方:(简称甲方)
承包方: (简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。
一、工程概况
工程名称:县 建筑工程
工程地点:县
工程规模:总建筑面积:约 ㎡
承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。
二、合同工期
施工工期: 个月,即:________年____月____日开工,________年____月____日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。
三、工程质量
工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:
(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300以及相关配套的现行国家规范标准;
(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;
(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、工程费用计算
1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 万元总承包包干;
2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。
五、工程款支付
1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳 万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;
2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,________年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。
六、 双方权利义务和职责
1、甲方的职责
(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;
(2) 负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;
(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。
2、乙方的职责
乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:
(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:
①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;
②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即
①施工组织工作安排;
②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;
③本工程按图施工抄平放线;
④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
3、相关权利义务
(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;
(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元人次,高空不系安全带罚款200元人次;
(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-0元次;
(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元次; (
5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元人次;
(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予
第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;
(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;
(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。
七、违约责任
1、出现下列情形之一视为乙方违约
(1)乙方未经甲方同意,连续停工达到____日以上;
(2)乙方超出本合同约定工期达到____日以上;
(3)乙方因资金不到位,拖欠工人工资,导致施工人员不足,施工进度严重滞后,影响竣工交付:
(4)乙方因组织施工和管理不善,出现重大安全责任事故;
(5)工程施工不按规范要求进行,导致质量验收不合格或重大返工损失;
(6)法律规定的其他违约情形。
2、出现下列情形之一视为甲方违约
(1)业主单位拨付工程款后,甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;
(2)甲方收到乙方竣工验收资料后,不及时组织验收和竣工决算;
(3) 法律规定的其他违约情形。
3、违约后果
(1)任何一方单方违约,违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;
(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;
(3)乙方违约,其所交履约保证金甲方不予退还。
八.本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程劳务承包合同范文3
发包人(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。
一、乙方承包的劳务作业工程名称
甲方将 项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。
承包范围及承包内容:
①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);
②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);
③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);
④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。
⑤砼湿水养护。
⑥承担砼发生堵泵的一切费用。
⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。
⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。
⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。
⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。
二、施工工期
总日历天数为 天,具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。
三、承包单价
1、单价按: 元2(建筑面积按国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书
第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一万元。
2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。
3、项目部规定的统一服装费用由乙方承担,安全帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备,包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必须满足施工质量、进度要求)。
4、若甲方安排工作不及时完成(四小时范围内),甲方有权直接派其它班组完成,费用按双倍工资计取。若因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身原因,造成中途退场,按以上单价的80%计取;退场三个月后结清付款。
四、结算及付款方式
1、工程进度达到0.000楼面付至已完工程量的65%;0.000以上每月付款一次,付至已完工程量的65%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的75%,余额在全部验收合格后 个月内付清。支付形式包括:现金、转帐支票等形式。由于建设方原因,工程款未及时到位,乙方不得以此为理由聚众闹事,否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
2、结算程序如下:
(1)由主管施工员列出其工程量清单;
(2)经技术负责人审核其工程量;
(3)经质安员列出其质量、安全、文明相应证明文件;
(4)送交项目成本核算办公室办理结算;
(5)结算书送交项目经理签字认可后,由项目财务办理支付手续。
3、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票,转帐支票等形式。
五、质量要求
1、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进行施工,质量必须达到国家有关验收标准,而且必须节约材料,如因乙方原因造成质量返工,所有材料损失费均由乙方承担。
2、工程质量验收必须满足有关施工规范验收标准,每道工序须经甲方管理人员签认后,方可进入下道工序施工。
3、如因乙方原因使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的20%予以扣减乙方工程价款。
4、本工程实行自检、互检、专检相结合的质量检验制度,乙方必须为检查检验提供便利条件,并按质安部门,业主代表和监理要求返工、整改,承担由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施,互检由甲方协助乙方实施,专检由甲方组织建设监理方实施,乙方负责人参加。
5、本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。
六、现场安全、文明管理
1、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定,保持现场整洁有序,违反将进行处罚。
4、施工现场文明工作由乙方具体实施,其费用已包含在乙方承包价格之中,甲方不再另行支付。
5、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求,甲方有权安排其他人员完成应由乙方完成的相应工作,该部分发生的费用在乙方结算款中扣除,乙方无异议。
七、甲方权利义务
1、甲方对乙方作业进行统一指挥和安排,对乙方进场施工作业人员享有监督管理权,有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;
2、甲方按工程施工的进度计划供应材料,经甲方核验后交乙方施工;
3、有权对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
4、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
5、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
6、定期组织施工协调会,施工现场与其他专业队伍协调,垂直运输设备以保证乙方施工顺利进行。
7、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
8、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
八、乙方权利义务
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范、施工验收规范标准和本合同的约定,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、乙方应采取切实可行的方法节约甲方提供的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。
4、在各操作面施工完毕后,清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐,做到工完料清。
5、及时清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料,以免被淹埋造成浪费。
6、保护好甲方提供的辅助设施,给水、照明系统和其它工序的成品。
7、向甲方提供作业人员花名册及身份证复印件备案,按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,并将每月工资发放表提交甲方备案。
8、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
9、按照国家有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
10、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级书》等有效证件。
1
1、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。进场工人必须是18至55岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员,无心脑血管疾病及关节疾病,如有病情发生由承包人负责),要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。
1
2、乙方应加强对劳务作业人员的管理,遵守公司质量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定,做到现场安全文明施工。
1
3、材料节约:乙方在施工过程中必须爱惜原材料,在保证质量、进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以1000元次罚款。
A、浇捣砼时,砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔,砼浇捣完后必须清理场内零散材料,多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。
B、泵送砼时前后台必须配合,不得多送砼至楼面上造成浪费。
九、违约责任
(一)甲方责任:甲方未按合同约定支付劳务费,乙方有权要求甲方支付,给乙方造成损失的应予赔偿。
(二)乙方责任:
1、乙方未按工期计划施工的,每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金,并应赔偿由此造成的甲方损失;
2、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的,应予返工,承担返工所需的一切材料费及其它返工费,由此造成工程延期的,应按本条第1项的规定支付违约金,并就赔偿由此造成的甲方损失;
3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的,应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;
4、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约,按10000元次向甲支付违约金,由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;
5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他
第三方,否则,甲方有权解除本合同,并要求
第三方无条件撤出施工工地,由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。
6、工伤事故责任分担:
① 5000元以内安全事故,由班组承担。
② 5000元以上安全事故,班组承担5000元,其余的由项目部承担(若伤者名单及身份证号码未上报项目部交工伤管理局者,工伤事故费用由班组承担)。
(三)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十、争议解决
双方因履行本合同发行争议的协商解决,协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。
十
一、其它
本合同一式三份,经双方签字盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
工程劳务承包热门合同 篇14
甲方(全称):
乙方(全称):
签订日期:________年____月____日
内部劳务承包合同
甲方:
乙方:
甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同:
第一条:工程概况
1、工程名称:乌海消防工程
2、工程地点;____市海勃湾
3、工程内容;消防工程地下停车场。
4、承包范围;包工不包料,包括防排烟部分,系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计,按消防验收规范进行。
第三条:质量要求
1、本工程为以质检站确定后的合格工程。
第四条:合同价款与计算方式
1、价款及计算方式:
地下部分:防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算,每平米37元(包括阀部件),风机安装费计算方式:按每个65元计算(包括辅材)。
2、付款方式:在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的10%,每月甲方计量后支付现有工程量的65%,在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%,竣工验收后支付总工程价款的95%,其余5%做为质保金,质保期满后一个月内一次性付清。
第五条:安全
1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员,协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。
2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业 因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。
第六条:保险
1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险,乙方负责支付费用。
第七条:甲方义务
1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源,费用由甲方承担。
2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。
3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。
4、负责甲方应该做的其他工作。
第八条:乙方义务
1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,向甲方提交施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划,经甲方批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期; 加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。
4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责____区的治安保卫工作;
6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施,造成损失的要照价赔偿。
7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。
8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责。
第九条:验收
1、乙方应确保所完成工程的质量,符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
第十条:违约责任
1、乙方不按甲方进度计划表实施的,每延误____日应向甲方支付5000元的违约金。
2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级,乙方应承担承包费额5%的违约金,并支付甲方承包费总额的15%额外的补偿金;
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。
4、甲方如有违约应承担违约损失,工期相应顺延。
第十一条:争议
1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解,调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。
第十二条:保修
1、工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定:保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的5%留取,到期支付,不计利息。
第十三条:合同份数
本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份,双方代表人签字后,甲方审核盖章后生效。
补充条款:
甲方驻地代表: 电话: 乙方驻地代表:
甲方(发包人)(公章): 乙方(承包人)(公章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号
工程劳务承包热门合同 篇15
甲方:
乙方:
为确保涂料工程的质量和进度,保证双方的利益,明确双方权利和义务,依据《中华人民共和国民法典》,以及其他相关法律、法规,经双方充分考虑及协商达成以下协议,望双方共同遵守执行。
一、 工程地点:
二、 承包方式:
三、 工程承包范围:
四、 工程工期及其他(双方协商签订日期为准):
1、工程开、竣工日期年日至
2、因乙方原因造成工期的工期延误,由乙方负责,并赔偿甲方因此造成的损失。
3、因甲方原因造成的工期延误,由甲方负责,并相应顺延工期。
4、因不可抗力原因造成工期延误,按双方约定,工期相应顺延。
五、工程造价
1、平方单价: 注:此报价不包括管理费、配合费及任何税金。
2、工程面积平方米
工程施工完毕,按照设计图纸、变更、公司技术核定单计算,梁等全部按展开面积计算。
六、 付款办法
第七条:工程质量、安全与文明施工
1、 乙方必须严格按照国家质量标准和施工规范进行施工,如因乙方质量问题给甲方造成的损失由乙方负责赔赏,因其他不可抗力因素造成的本工程质量问题,乙方负责维修,甲方应承担全部维修费用。
2、 乙方应如实做好安全生产工作,并做好施工防护措施,杜绝伤亡事故,在施工过程中因乙方原因造成人员伤亡事故,责任由乙方自行承担,在施工过程中如出现安全隐患,乙方应以书面形式及时通知甲方,处理好后方可施工。
第八条:双方责任
1、 甲方责任
1.1开工前甲方向乙方进行现场技术交底和安全技术交底;
1.2甲方工程部统一协调指挥,并有权检查乙方的工程质量、文明施工和工程进度情况;
1.3甲方提供仓库、工人住宿用房、施工用水电。
2、乙方责任
2.1甲方组织的现场技术交底和安全交底,严格按照甲方现场技术交底和安全交底进行施工;
2.2严格按照甲方的要求及时报送各种资料;
2.3拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,工程竣工后,及时提交有关竣工资料;
2.4服从甲方统一协调指挥,按达标现场的有关规定文明施工;
2.5乙方施工过程中,不得损坏土建结构及建筑,并有保护成品、半成品的义务;
2.6严格执行甲方《环境管理体系》及《职业安全健康管理体系》。
第九条:工程保修
保修期内出现的质量问题,乙方应在接到甲方通知后7天内进行维修,如乙方不能按甲方要求的时间进行维修,甲方可自行维修,由乙方承担费用,
第十条:合同生效条款
1、本合同经甲乙双方签字盖章以后生效,在竣工结算后,除有关保修条款仍有效外,其他条款终止。待保修期满,无质量问题后,有关保修条款终止。
2、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可列为附件,附件与本合同具有同等法律效力。本合同如与国家法律、法规相抵触,则以国家有关法律法规为准。
3、本合同一式两份,正本由甲乙双方各执壹份,本合同生效后,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更、修改后终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程劳务承包热门合同 篇16
甲方:_____________________建设工程有限公司(简称甲方)
乙方: _____________________身份证号:_____________________
为了将甲方把该项目的所有砌体工程分包给乙方(包括线条及造型)。为明确双方职责,经双方共同协商,特订如下劳务协议:
一、 工程名称: _____________________工程
二、 承包范围: 地下室至天面所有砌体 。
三、 承包方式:_____________________
四、 施工工期:结合甲方的施工工期及进度,按时完成任务,并保证自进场之日起,_____________________完成所分部/项工程。
五、 质量标准:达到国家验收规范标准( 砌体分/项部工程),反工部分由乙方负责及赔偿材料款。
六、 承包单价:
按面积_____________________ 元/㎡结算。
七、 付款方式:
每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款________%,余款 ________%在工程验收合格后的 ________天内付清。
八、 甲方职责:
1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。
2、负责在开工前对乙方进行图纸、安全、质量技术交底,并定时召开班组协调会。
3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。
4、负责协调各施工班组在施工中的相互交叉配合。
5、负责与建设、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。
6、木工机械,电源由专职电工搭接至配电箱。配电箱外的电缆线由乙方自理,包括夜间加班时所用线缆,灯具等。
九、乙方职责:
1、施工班组必须从甲方现场工长、安全工长统一安排指挥,必须严格按图纸及相关规范要求进行施工,不能随便更改图纸。
2、严格执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。
3、严格遵守项目部制定的施工现场规章制度,不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸,违者将重罚。在现场工地打架者,双方各罚款________元,班组负责人罚款________元,对施工造成严重后果和重大经济损失者,移交公安机关处理,项目部将从重处罚并强制性驱逐出场,处罚金额在保证金中和工程款中扣除。
4、甲方必须保证安全设施齐全完好,如安全设施不定期完善或存在隐患,乙方有权拒绝施工,拒绝违章指挥作业并及时向甲方提出改进措施,待完全设施完善后在继续施工。否则,造成安全事故一切后果由乙方负责、另外:乙方原因造成对他人的伤、亡、残所产生的费用乙方负责。
5、乙方在施工中必须按甲方的安全技术要求或国家有关安全技术施工规范要求进行操作,特殊工种必须持证上岗。否则,造成一切后果由乙方负责。
6、如工程质量不符合要求,乙方负责无偿整修或返工,如乙方造成材料损失的,甲方从乙方承包的工程款重扣材料费,由此造成的一切损失由乙方负责。
7、乙方完不成甲方的下达的当月生产任务,甲方应协同乙方查找原因,制定计划,拿出补救措施,连续两次完不成甲方下达的生产任务,甲方有权终止合同,乙方必须两天退场,甲方不再做任何解释,也不支付任何费。
8、乙方必须在确保质量的前提下,降低工程成本,节约材料。如乙方故意浪费材料,甲方根据情节轻重进行处罚或终止合同。节经约材料在损耗范围内,甲方按节约款给奖。
9、承包负责人必须保持至少有一个人在工地现场,如需外出,预先向甲方负责人请假允许后方可,否则一次扣款________元。
10、乙方负责外来人口暂住,计生费等。
11、结账或借款,甲方只认乙方负责人 。
12、安全指标:无死亡。无重伤、无轻伤。
13、合同一经签订,双方不得悔改。如乙方在施工过程中故扯皮、捣乱(包括以单价太低等因素为由)而停工,甲方可以无条件驱逐乙方出场,并以工程产值得70%结算给乙方,乙方负责赔付,因乙方停工所造成的一切经济损失。
14、乙方必须配备有相应职称的专业技术管理人员1名以上,并将施工组织机构人员列表上报甲方,并明确分工和职责。
15、乙方在执行甲方指令时,如对甲方指令有不同意见,可向甲方书面提出,在甲方批复意见后,按批复意见执行。但在甲方未批复前,仍按原指令执行。
16、乙方不得将工程转包给别人,否则甲方有权终止合同,并按乙方违约清场。
十、其他事项:
1、面积的计算方法按规定进行计算,如有争议部分双方共同到省造价咨询,以咨询答复为准。
2、未尽事宜,双方友好协商解决,如有相互抵触,服从国家有关规定。
3.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同具有法律效力。
甲方: ________________乙方:________________
代表:________________ 代表:________________
__________年 __________月 __________日
工程劳务承包热门合同 篇17
甲方:________________(以下简称甲方)
乙方:________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:________________
二、工程地点:__________________________________________
三、承包方式:__________________________________________
四、承包范围:__________________________________________
五、施工费计算办法:____________________________________
六、工期要求:乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权对乙方予以相应处罚。
七、质量标准及验收要求:
1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,样板间要挂牌标明施工单位,以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后,经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收,检查内容:合同刮胶厚度为____mm,如有超出____mm厚度及时报项目部,由项目组织相关人员(模板班组)一起检查确认,并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因,确认是主体施工还是砌筑施工原因,否则不予找补。
2.乙方刮胶工程的施工质量,达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规方、天棚周边____mm宽上水平、阴阳角棚边上线)。
3.按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底,精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
4.乙方在完成每一施工部位后,应醒目注明操作者姓名,便于追查责任。
5.乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。
6.乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务,凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作,均由乙方无偿修复。
八、工程款支付方式:
1.________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%,甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款,代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。除此之外,甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。
2.乙方承包的刮胶工程全部完工后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付到总工程量的____%;工程竣工验收合格后,并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的____%。剩余____%为质量保证金,____年后无息支付。结算此工程款项时,乙方只提供等额的收款收据,不提供任何发票。
3.工程款支付至以下账户:开户行:________________
账号:________________
九、甲方的责任和义务:
1.为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。
2.向乙方提供具备施工条件的工作面。
3.对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4.负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验。
5.按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十、乙方的责任和义务:
1.本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2.严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3.必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4.制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5.妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具,损坏与遗失照价赔。
6.每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
7.乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。
十一、违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3.乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5.乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6.乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。
对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿,并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。
乙方违反合同约定无故停工,或者施工质量不合格,未付的工程款甲方不再支付,因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿,并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。
(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:
1.因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2.甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十二、其他:
1.为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由乙方采购,费用由乙方自理。
2.因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。
十三、争议解决方式
1.本合同未尽事宜双方协商解决,协商向甲方所在地法院诉讼。
2.争议通过诉讼方式解决的,如乙方败诉,甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用,都由乙方承担。
十四、文本和和生效
1.本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。
甲方:________________ 乙方:________________
代理人:______________ 代理人:______________
电话:________________ 电话:________________
签订日期:____________
工程劳务承包热门合同 篇18
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方项目,根据《中华人民共和国民法典》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
二、承包期限:
三、承包费用:
四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)具体职责、任务和要求:
七、合同的变更、解除或终止:
本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。
甲方负责人签字:乙方负责人签字(印鉴):
(盖章)住址:
身份证件号码:
工程劳务承包热门合同 篇19
甲方:___________________
乙方:___________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_______________________工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点该工程为____学校教学实验楼工程,地点在____市_________。
二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容经双方协商,该____工程按____元/(2、3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。
同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。
如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金____万元。
乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。
除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。
一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________代表:___________________年_____月____日
乙方:______________代表:___________________年_____月____日
工程劳务承包热门合同 篇20
甲方(发包方):海南XX公司
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:____省____县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自________年____月____日开工,________年____月____日竣工,公寓部分________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{四口和五临边的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除
工程劳务承包热门合同 篇21
发包方:__________
承包方:__________
鉴于甲方承建工程,因施工需要,经双方协商,拟由乙方进行劳务承包,甲方通过并接受乙方对本合同项目施工、完工、修补缺陷的承诺,双方达成如下协议。
第一条 工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
第二条 承包范围
合同工序及项目范围包括:
第三条 承包方式及价格
单价包干:本合同采取单价包干,在执行期间内包干单价不变。各项目价格详见附件。
(总价包干:合同范围内工程项目,采取项目总价包干,在整个合同执行期间,价格、费用及工程量不作调整。即以双方协商并确认的合同总价及工程量为基础,固定项目总价包干结算。若工程量及工程子项目确有减少,应以实际完成工程量结算合同价款,相应减少合同总金额。其他情形不作任何调整。本合同总价包干为:____万元。)
本合同价款已包含该项目各子项目的工人工资费用、管理费、措施费、临时设施、施工水电、保险、交通费、工具费、税费等一切费用,以及明示和隐藏的子目等所有相关费用。除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。
第四条 履约保证金
本合同履约保证金为现金__万元,由乙方在签订合同前一次性汇入甲方财务部。
第五条 质量保修金
本合同质量保修金为合同总价的__%。由甲方财务逐次从每月应付给乙方的款项中扣出当月计价总额的__%作为保修金。该质量保修金必须以现金方式交由甲方财务部入帐。
本合同质量保修期为一年,从甲方与业主的验工交付手续办理完成之日算起。保修期满后,如无质量问题,退还乙方质量保修金本金,不计息。如涉及隐蔽工程,乙方在办理退还手续时还必须出示该隐蔽工程的无损探测合格证明,否则,不予办理退还手续。
第六条 材料供应
为保证工程材料质量,本合同项目主材由甲方供应。乙方应按定额计划用料,超出部分的费用全部由乙方承担。甲供材料的内容、名称、单价及数量见附件。
甲供材料以外的其他材料,由乙方自行采购,也可委托甲方采购。乙方自行采购的材料质量须经甲方认可,方可投入使用,必须保证将合格材料用于工程。
第七条 工期进度
本工程自__年__月__日起至__年__月__日止。
(本工程工期共__天,自甲方通知乙方进场施工时第二日起算。)
乙方必须在合同约定的工期内完成合同项目,按期开工,并按甲方下达的年度、季度、月、旬、日施工计划组织施工。
乙方根据合同项目工期的要求,上足机械、人员、材料,乙方不能满足合同工期进度等要求时,甲方有权直接安排乙方人、机、料,乙方必须服从并承担所产生的费用,同时不能减轻乙方的合同工期责任。
乙方实际施工进度不能满足合同项目进度要求时,甲方现场经理部有权调整其他施工队伍进场施工,费用价格由甲方确定并由乙方承担;直至解除与乙方合同,清退乙方出场;同时不能免除乙方合同工期责任,履约保证金不予退还。
乙方必须在合同的完工期内完工,每延误一天,乙方应承担违约金__元。
如乙方严重违约不全面履行合同、中途退场,或甲方责令退场后拒不退出,除甲方不予退还履约保证金和保留向乙方索赔的权利外,如甲方需要,乙方已进场设备由甲方无条件留置本项目使用,直至本合同项目施工结束。
第八条 技术规范及质量标准
本合同项目最终验收必须达到优良工程
每__(季度、月、周)由甲方对乙方已完成的本合同项目进行质量初验,分项项目必须达到优良。
第九条 验工计价
本合同项目按__(季度、月、周)进行验工计价,期间进行验工计价。
甲方对乙方完成的合同项目计量前进行质量初评,并填写质量评定表。对不符合质量要求和施工规范标准的部份,有权暂缓验收计量,待乙方修复合格后再验收计量。对最终认定不合格部份合同项目,甲方有权责成乙方限期返工或直接收回合同项目。如出现收回合同项目,将对该部份不予计价,同时有权在已经计量价款中,扣除进行该部份返工所必须的拆除费用以及一定额度的违约金,履约保证金不予退还。
乙方必须为验工计价提供必要的现场计量等条件,乙方现场代表必须参加计量;乙方不提供必要条件或因乙方责任原因导致无法验工计价的,甲方有权不予验工计价,以后再进行验工的,乙方必须承担该部份合同项目价款__%的违约金;以后无法再验工计量的,本期未计量部份按未施工处理,从合同总价款中扣除该部份合同项目价款,不再补计。只有经甲方授权代表最终签认并加盖项目经理部印章的验工计价单,才是证实乙方实际完成工程量之唯一凭证,甲乙双方均按此要求办理验工计价。
根据当期验工计价款,扣除材料、工具款、质保金以及其他应扣款后,剩余款项由甲方视整个项目业主资金拨付情况对乙方资金拨付予以安排。
第十条 支付
乙方办理拨付款手续时应持合同书、验工计价单和其他要求提供的凭据,办理付款手续。
合同项目完工后,乙方应按规范向甲方提出工程结算报告书,双方无异议或协商一致后办理结算签认书。乙方凭结算签认书、合同书、履约评定意见表进行末次验工计价清算,办理退场手续,签订合同终止协议书,终止合同关系,转入债权债务关系。
在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时支付验工计价余款。甲方根据项目资金实际情况决定一次或分期支付余款,不计息。
第十一条 安全施工
甲方应向乙方进行安全技术措施交底。督促乙方制定安全保障制度、落实安全保障措施。
甲方负责督促乙方组织所属人员进行安全技术措施交底,检查乙方各项安全措施的落实和执行情况。
乙方应遵守国家有关规定,配备专职安全管理人员,并在施工中采取严格的安全技术、安全防护措施,承担由于自身安全措施不力或过失造成事故的责任和因此发生的费用。
乙方应对所属人员进行安全教育和安全技术交底,加强安全管理,所有现场施工人员必须自觉遵守甲乙双方各项现场管理规定,乙方违章施工者,甲方有权要求乙方对其所属人员予以处分或处罚,并要求乙方支付违约金。
发生安全事故,乙方应按有关规定及时上报政府有关部门,同时按政府主管部门的规定和要求处理,并通知甲方代表。甲方应为救助提供所能提供的条件,发生的费用由事故责任方承担。
第十二条 甲、乙双方权利义务
(一)甲方责任
甲方负责办理征地拆迁、接通水电至工地附近,为乙方进场施工创造条件。
根据本合同约定及时办理验工计价、付款。
及时书面答复乙方提出的书面请求。
对乙方全面履行合同进行监督管理,负责合同项目质量监督、检查、评定,定期对其合同项目质量进行验收评定。
(二)乙方责任
在合同签订后,按照承诺日期及时组织足够的施工队伍和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。
严格按甲方提供的施工文件和甲方指令按技术规范组织施工,服从甲方监督检查,确保工程质量,不合格项目必须返工,直到达到甲方验收标准后方可验工,返工费用由乙方自行承担,同时不减轻其合同工期责任。
按时报送施工计划、验工报表、甲供材料的申请计划,填写工程日志簿,按时报检隐蔽工程。
乙方必须备齐生产生活资料,保证不影响施工。乙方生产、生活资料、其他临时设施以及生产、生活用水电等费用,均已包括在合同价款中;若由甲方供应,其费用由乙方承担并在验工计价款中扣除。
乙方应当按期及时支付工人工资、保险、工伤赔偿等一切应支付工人的款项,不得因任何原因拖欠,甲方不予垫资或预支。工人因拖欠工资保险、工伤等原因要求赔偿均由乙方承担,于甲方无关。甲方与乙方员工及雇佣人员不存在任何劳动关系或雇佣关系。
第十三 条违约责任
乙方有下列情形之一者,甲方有权追究乙方违约责任,由乙方向甲方支付合同项目总价 %的违约金,直至解除合同,收回工程,履约保证金不予退还:乙方施工质量达不到要求,甲方要求乙方无偿返工或修复,返工返修后仍达不到质量要求的。
乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经甲方督促、警告仍无力满足要求的。
乙方严重违章影响合同履行,甲方有权清退乙方出场,追究给甲方造成的经济损失,终止合同。
乙方不得以任何形式将本合同项目进行分包、转包,甲方一经查实,将勒令乙方退场,解除合同,处以乙方已完合同项目验工计价总额__%违约处罚,同时履约保证金不予退还。
禁止乙方在任何情形下使用甲方及甲方项目部名义进行生产经营和施工管理活动。否则,由乙方向甲方支付合同项目总价__%的违约金。同时,甲方将追究乙方法律责任和经济责任,直至清退乙方出场,履约保证金不予退还。
乙方出现违约行为应承担违约金时,甲方可以直接从履约保证金中扣出,也可以从已完项目计价款中扣出。
履约保证金作为在本合同执行过程中乙方全面履约的保证,期限为合同签订到合同终止期间。乙方全面履行合同无违约情形,由甲方在结算后退还乙方本金,不计息。
质量保修金用于乙方施工项目质量保修。保修期应与业主合同保修期一致,从甲方与业主办理完验工交付手续之日起算,保修期为一年。合同项目出现质量问题时,该款充作修理费用,不足部分,乙方仍应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起五日内派人修理(无法通知则适用后款),否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保修金中扣除,不足部分,乙方仍应承担责任。质保期满后合同项目无质量问题时,退还本金,不计息。
乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线及文物,应及时停止施工、妥为看管,并报告甲方,由甲方负责处理,乙方应积极配合。如损坏,乙方应承担经济损失和法律责任。
第十四条 争议解决
双方在本合同履行过程中发生争议,应协商解决,如协商不成时,双方同意交北京仲裁委员会仲裁解决。__________
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
法人代表:__________法人代表:__________
委托代理人:__________委托代理人:__________
地址:__________地址:__________
开户行:__________开户行:__________
账号:__________账号:__________
__________年__________月__________日
工程劳务承包热门合同 篇22
甲 方:
乙 方:
甲方将位于 (工程地点) 的 (工程名称) 围墙修建 工程项目中的部分建设项目以清包工的方式交于乙方组织施工。双方经过协商,签订本劳务用工承包合同,以资信守。
一、 总则。
乙方已经详细阅读了甲方于________年____月____日与一包方签署的分包 工程合同,乙方清楚地知悉并完全同意,甲方对总合同所约定的相应责任,已随着分包的建立同时转移给乙方。乙方明白,总合同`全部条款,是本劳务用工承包合同的约束,因乙方的行为不当和管理不善,造成的各种损失或一包方对甲方追讨赔偿及处罚时,乙方须承担由此而引致的全部责任。
二、 工程承包范围及内容。
范围: 部分围墙修建工程,(严格按照施工图施工) 内容: 见附表及施工图。 以及包安全、包质量、包文明施工、包员工食宿、包员工安全、服装和鞋帽、机械使用和维护、砂网、灰桶、铁铣、看护、放水、雨工、基础回填 及除现有机械外一切小件用具。 因甲方原料不到位造成停工,由甲方补偿每 人每天100元。甲方报乙 方开工来时路费(以车票凭证报销),回时路费由 乙方自己承担。
三、 工期
本劳务用工工程工期为 60 天(暂定________年____月____日至________年____月____日)具体以甲方通知开工日算起。
四、 管理标准
按一包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和《工程建设施工企业质量管理规范》(GB和50430-)及甲方实施的质量、环境和职业健康安全三个管理体系为标准:
1、 质量目标:合格,并符合一包合同的相关质量要求;
2、 环境管理目标:环境污染事故0次;施工现场的噪音控制在标准范围内;固体废弃物、污水和粉尘按照法律法规要求达标排放;
3、 职业健康安全目标:轻伤率不超过6;重伤率0;死亡0;重大机械事故0案次;重大安全责任事故0案次;重大火灾事故及火灾伤亡事故0案次;急性中毒事故和严重职业病0案次。乙方劳务用工的工程应确保以上目标的实现。基于上述的前提,本劳务用工合同只对本劳务用工工程的特定细节制订相应条款,其余的责任按总合同执行。
五、 承包方式选定下列第
1、2 种方式
1、 承担。
2、 本工程的全部材料由甲方供应,乙方负责施工。
六、 工程承包价格选定下列第 种方式
1、 固定劳务报酬方式:本劳务用工劳务费为人民币155元 (大写: ),除双方另有签署的工程变更文件外,本工程完工后,双方将以本造价进行结算。
2、 零工计时单价或计件单价方式:双方现场协商定后,按照合同约定的单价及过程中新增内容签证的单价,以乙方实际完成的工作量办理结算。未经甲方签字同意,乙方擅自施工,由此发生的一切费用由乙方承担。
七、 付款方式。
1、 劳务费的支付选定下列第种方式
(1)、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,按下列方式支付:
A、合同生效,劳务工人进场施工后10天内,甲方预支乙方生活费一万元整,(在次月支付乙方进度款之前甲方不再预支乙方任何费用)。此费用在次月计量结算时扣除。
B、工程款支付:每月26号-30号由乙方申请甲方验工计价。次月15号按甲方在收到一包商上月进度款后,按上月实际发生劳务总费用 100 %的比例,在甲方收到乙方有效发票后7个工作日内支付。完工最后一个月支付总劳务费的60%,余下40%在整体围墙工程经业主方验收且结算后一个月结清。
(2)、采用计时单价或计件单价方式(即零工)支付劳务报酬的,双方约定支付方式为:按7款B条执行
2、 劳务费结算方式
全部工作完成,经甲方认可后7天内,乙方向甲方递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,根据有甲方授权代表签字并盖公章认可的文件确认结算后,进行劳务报酬的最终支付。
3、 付款保留条件
一包方的支付是甲方向乙方支付的前提,在甲方未收到一包方款的时候,上述的支付约定可能延迟,但最长时间不超过10个工作日。对此乙方不得追究甲方的违约责任,乙方愿意接受此条件约束
工程劳务承包热门合同 篇23
发包方 (以下简称甲方)
劳务承包方 (以下简称乙方)
为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条:工程概况
工程名称:_________________________________
结构类型:_________________________________
建筑面积:_________________________________
层 数:_________________________________
第二条:承包范围,内容及要求。
1、 经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。
2、 工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、 质量要求
乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到合格质量等级,观感为好,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。
第三条:安全要求
1、 乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。
2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。
3、 乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。
4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条:承包形式,价款结算方式。
1、 承包形式为劳务承包。
2、 承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到①按实际加工面积计算 元/平方米。
3、 结算程序
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条:双方的权利和义务
1、 甲方的权利和义务
(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。
(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、 乙方的权利和义务
(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。
(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3) 乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。
(4) 乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。
(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。
(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。
(7) 乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条:违约责任
本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;
第七条:合同生效、终止。
1、 本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。
2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。
第八条:附则
1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
2、 本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程劳务承包热门合同 篇24
甲方:__________________工程项目部(以下简称甲方)
乙方:__________________(以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力,特签订本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:砖砌体工程
二、工程地址:__________________
三、结构类型:框架结构
四、建筑面积:__________________
五、承包方式:清包工、斗车、小型机械及用具
六、承包内容及要求:
砌筑工程:
1、施工图纸包括的所有砌筑工程,以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
2、砌筑前的浇水、湿润,所需材料场内的水平和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面,处理落地灰,搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
3、砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度___________%的,罚款___________元,砌筑砂浆试块漏做的,每组罚款___________元,砌筑砂浆试块强度超过设计标号___________倍的,每组罚款___________元。
4、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度,抽查三组中有一组或一组以上小于___________%的,罚款___________元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处,每超过一处罚款___________元。砌体非转角处留直槎时,如不放拉接筋的,每处罚款___________元。砌体转角处必须踏步槎,不按规定放拉接筋的每处罚款___________元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于___________mm的缺陷,超过___________mm的(每层查六处)的,每处罚款___________元。
5、水平灰缝平直度偏差大于___________mm(每层查三处)的,每处罚款___________元,水平灰缝厚度偏差10匹砖累计超出___________mm(每层查三处)的,每处罚款___________元。
6、砖墙平直度偏差,每层大于___________mm(每层查三处)的,每处罚款___________元。该设大马牙槎未设的,每处罚款___________元。严禁使用探尺铺灰砌筑,违者每次罚款___________元。
7、隔墙和填充墙顶面上与上部结构接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧,否则每处罚款___________元。
8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
9、承包工程范围内的安全、文明施工等。
10、生产性临时设施的搭设、拆除等。
1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案,工资发放表必须有领款人签字。
2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费___________元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程结束,按应支付总额的___________%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内,结清全部工程款。
3、在施工期间,如属于甲方原因造成停工在7天以上,工地上又确无办法安排其它工作的情况下,甲方向乙方支付每人每天___________元基本生活费。
八、工程质量标准:
1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质结构工程,甲方按苏州市工业园区优质结构工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的,甲方将通知乙方限期整改,如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的,甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场,退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。
2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,至到达到标准为止。
九、工期要求:乙方应根据自己所承担的的规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求,耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间,甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。
十、安全生产与文明施工
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故,损失在___________元以内的由乙方自己承担;损失在___________~___________元之间,甲、乙双方各承担一半;损失超过___________元,乙方承担1/3,甲方承担2/3。
2、严格遵守国家及___________省的各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予___________元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以___________~___________元罚款。
十一、综合治理:
1、宿舍内严禁私拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具并处以___________元以上一次罚款。
2、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博,如有发现给予双方处以___________~___________元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸,乙方负责人负有管理责任,其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。
3、严禁在宿舍内男女混居,工地上严禁带家属,若出现混居现象的给予___________元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予___________元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。
4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织能力,技术好,责任心强的同志担任班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,并积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予___________~___________元的/次罚款。严禁使用童工。
5、乙方进场人员必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。
6、乙方人员必须服从甲方管理,遵守甲方制定的规章制度。
十二、其他:
1、班组进退场(包括任何形式的中途退场),甲方按乙方所做合格工程量进行结算外,不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
3、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:______________________工程项目部 乙方:______________________
负责人:______________________ 负责人:______________________
签订合同日期:______________________
工程劳务承包热门合同 篇25
发包人(全称):
承包人(全称):
身份证号:
依照《中华人民共和国民法典》,双方本着平等、自愿、协商的原则,达成如下协议,双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围: 工程图纸,设计变更,技术核定单,业主指令中所有模板分项工程的劳务施工。
四、承包方式
以包工,包木工所有使用的机械、照明,铁钉等、包材料损耗,包工期,包质量、包安全、包文明施工、包小型工具和机具场内水平垂直运输、包施工时承包方工人的安全保护用品和劳保福利。
五、结算方式:
1、本工程按照施工图纸、设计变更以及施工现场实际有效的签证单位计算工程量,按照承包单价进行结算。承包人超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外),为达到质量要求所采取的合理的技术措施和由承包人的原因造成返工的工程量,发包人不予计量。
2、结算审核程序:承包人申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员核算单价与工程量→项目技术负责人审核(项目负责人有权对有依据的工程量进行增减)材料人员签字→项目经理审批→领导终批。
签证必须在三日内完成,不得补签,过时不予认可。
3、说明:
(1)作为有丰富施工经验的承包人,在签证本合同前已完全充分了解与本工程的施工有关的各种情况和信息,承包人承诺不会因为除本合同条款规定可调整的项目外而向发包人要求额外的费用和其他项目的索赔。
(2)合同履行期间,由于工程变更等各种原因而引发发包人的自身承包范围发生减少,则发包人有权按照实际情况与承包人修改承包人的承包综合单价及承包工程量。
(3)由于承包人的原因造成返工的工程量,发包人不予计量,同时超量耗用的材料费等从承包人的结算款中予以扣除。
六、承包单价:
1、承包单价:
①、木模的承包综合单价为:建筑面积 元/m2,或模板接触面 元/2. 。调增、调减按实际接触面积 元/m2
②、点工的单价:大工按 元/工日、小工按 元/工日、女工按 元/工日(包括夜班、节假日),每日工作时间为8小时。
③、建筑面积以投标实际面积计算,调增、调减按实际接触面积计算。
七、付款方式
(一)支付时间
1、平时只按月支付工人生活费(每月按 元计算,)。农忙和开学前可向项目部借支职工家里农忙和小孩开学费用。
2、承包人的承包范围内的工程全部完工,经业主等有关部门验收合格并退场后支付至暂定合同总价的 70 %;
3、在工程竣工交付年度春节前,付至 90 %,尾款第二年春节前付清,(无息)。
(二)支付规定
1、从承包人的队伍正式进场后的第二个月开始支付进度款项(工人生活费),每月的支付标准为参照上月上岗工人的实际出勤人数,按照每人每月 元的标准支付。
2、承包人在每次申请工程进度款时,必须将上月所完成工作量报项目施工员、质量员、安全员、项目技术负责人、项目经理审核,提供当月上岗工人花名册及工资明细表,交工程处批准。按公司规定承包人必须为工人办理工资卡,由发包人统一发放,如发现承包人弄虚作假,按每人每次处以违约金100元。在当月款项中扣除
八、双方的职责:
(一)发包人职责:
1、发包人委派 为工地现场代表,负责实施本合同的履行。
2、发包人的管理人员不得向承包人索取或接受承包人的物质或非物质利益,不得刁难承包人,发包人的管理人员不得接受承包人的吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,发包方的管理人员出现索贿行为的,承包人应及时向发包人投诉。
3、负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
4、发包人委派的工地现场代表,负责对承包人的工程安全丶质量、进度进行检查验收,办理变更登记、竣工结算手续等工作。
5、发包人有权对不服从各部门配合、协调、安排的班组给予违约整改的处罚,有权勒令违规、违章经教育无效的承包人、作业人员在24小时内离开本项目部。
(二)承包人职责:
1、承包人委派 为现场管理代表必须常驻工地,负责管理劳务作业人员的安全,并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。如无故不在则按每天200元进行违约处理;特殊有事时,需提前向项目经理或现场经理请假并指定好代为其职责履行人员,并经允许后方可离开现场,但不得超过2天。
2、承包人不得对发包人管理人员给予物质利益或非物质利益,承包人人员不得私自接触发包人的财务人员、材料员、仓管员、质检员、施工员、核算员、安全员等有关人员,不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物,不得与发包人有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相行贿行为,一经发现发包人有权对承包人处以合同总价5%的违约金,工程款不予结算,给发包人造成经济损失的,发包人有权继续追索,构成犯罪的,移交司法机关追其法律事责任。
3、承包人进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续;协议要求一式三份(承包人、工人、发包人项目部各执一份)。负责作业人员的政治思想、技术培训、安全生产、职业道德、教育工作。
4、承包人队伍进场时,提供每位员工的(身份证复印件、劳务证、特殊工种作业证、技能上岗证),须按当地政府外来人口的有关管理规定,申报办理相关手续,如不办理,发生的一切责任由承包人承担;承包人不得雇佣18岁以下及不宜从事建筑工程施工作业人员,否则发生一切责任,由承包人自行承担。
5、承包人必须确保员工工资按时足额发放工资到工人,若因承包人工资发放不及时或发放不到位而造成劳资纠纷,发包人有权利代为处理,处理费用在承包人工程款中扣除并处以1000元/次的违约处理。
6、承包人自带必备的施工工具和用具,费用包括在承包单价内。
7、对于发包人供应的模板、方木、钢管扣件等材料承包人必须参与验收数量和质量,并按照规定合理堆放。承包人凭统一的领料单到发包人仓库领用由发包人提供的材料,材料损耗率按合同规定的损耗率计算,未有规定的,按现行定额规定的损耗率计算,承包人领用的材料超规定的用量,按发包人依据材料购进价在承包人工程款中扣除。以上材料的领用人由承包人的现场管理代表指定,办理书面委托书(包括身份证复印件和手印等内容)。
8、承包人应遵循发包人公司的《成品保护的有关规定》,加强对施工人员的成品保护教育,不得在结构物和已施工完成的成品、半成品上随意钻孔、凿槽、拆除结构物脚手架钢管及扣件等,否则发包人有权按规定从承包人工程款中扣除相应的违约金。
9、承包人不得将承包范围内的工程转包给他人,否则发包人有权解除合同,承包人向发包人支付合同总价5%的违约金,给发包人造成损失的,必须承担赔偿责任。
10、承包人施工中每天必须做到“工完料清场地净”以及工程工序完工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
11、承包人新工人进场,必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到发包人项目部办理登记及领取工作证手续,工程完工后,承包人应在发包人指定的期限内退场,退场前退回工作证并办理相关手续,逾期不予办理。承包人工人必须持证上岗,如有发现无证上岗、违章操作,每人每次处以违约金200-300元的处罚;造成严重安全事故的由承包人承担相关责任,发包人不承担任何责任和义务。
12、严禁承包人工人在工地发生违法、打架、斗欧、偷窃、闹事、破坏公、私财物的违法行为,如有发生,双方均处500-1000元违约处理,情节严重者报送公安机关处理。
13、在执行覆行合同期间,承包人对所有发生工程量签证依据的数量、承包项目的范围、工作内容必须属实,工程签证必须严格按照发包人的签工要求,同时三人签字方可生效(项目经理、核算员、施工员),如果发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为,发包人有权则按分项工程价款的100%进行违约处理。发包人有权终止合同,责令承包人退场,另选施工班组。情节严重者,送司法机关追其法律责任。
14、承包人施工完毕或中途退场,应在接到发包人书面通知之日起2天内,负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离发包人工地;逾期未撤离的,发包人有权采取任何强制措施,强行责令承包人退场,所产生的费用(包括发包人垫付的工人工资等费用)在承包人工程款中扣除,由此造成的经济损失和法律责任后果均由承包人完全承担,与发包人无关。
15、承包人因自身的原因或者无正当的理由而要求中途退场时,发包人项目部有权按照承包人实际已完成的工程量的70%进行结算。
16、承包人在履行合同的过程中,不得以任何理由和原因,煽动工人闹事、围攻、威胁恐吓发包人人员和工地办公室。如若发生以上情况,发包人有权对视发生的态势情节报警处制并对承包人处以20__元的违约金并在结算款中予以扣除。
17、如果因为工程发生变更而造成承包人承包范围的工程量的增加或减少,承包人须积极调整劳动力和施工机械,无条件服从发包人的指挥,不得以此和其他原因为借口,向发包人提出经济补偿和单价调整的要求,否则视为承包人违约。
18、承包人必须服从项目部管理人员的生产、安全、质量安排,如有争议可请示项目经理协商解决,无正当理由不服从安排的将视情节轻重处以1000~5000元/每次的违约处理,金额在当月进度款中扣除。
九、定岗定员要求:
1、承包人必须确保施工工期,应根据总施工进度计划及周施工任务计划组织相应施工人员,完成相关任务!如延误则按施工工期的相应条款执行。
2、承包人应配备具有丰富现场管理能力和懂本专业施工规范的固定的管理人员。
3、承包人应每天向现场施工员如实上报现场施工人名额及人数,发包人有权不定期清点承包人人数以便核实!如发现同上报人数不符,每少一人按100元/人给予违约处理。
4、每月领取生活费的人数,应按项目部核实人数为准。
十、施工工期的条款:
1、本工程与业主合同总工期历时_ _天,开工时间_ 年_ 月_ _日,竣工时间_ 年_ 月_ 日。
2、在工序工种衔接上,承包方必须服从发包方的统一调度,承包方无特殊原因而造成工种衔接上的脱节,须赔偿由此造成的一切经济损失。
3、每个分项工程计划最终完成时间每迟延1天,发包人有权对承包人处以1000元/节点/天的违约处理,按双方确认进度计划延误累计超过3天的,发包人有权另行安排队组进行抢工,由此发生的各项费用,在承包人结算款中予以扣除,或通知承包人解除本合同,有关责任由承包人承担。
4、若承包人的工程进度和工期明显与控制点不符,发包人可要求承包人赶工,若承包人在收到发包人通知后1天内无明显改进,或承包人无能力承担工程任务,发包人有权增派或改派其它的施工单位,由此增加的承包差价由承包人承担,在承包人工程款中扣除,同时发包人有权利责令承包人按已完成的合格工程的70%工程量结算退场。
十一、工程质量的条款:
1、承包人承包施工的工程质量以GB50300-20__《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范、施工图纸及说明、施工方案、安全措施、设计变更、技术交底,作为检查、抽检或验收的依据和标准,实行“三检制度”。
2、承包人必须服从发包人管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因承包人的原因而造成工程出现质量问题,承包人必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给发包人造成的损失,工期不顺延,发包人有权视承包人对施工质量的补救情况决定是否解除合同;发包人也可以不要求承包人采取补救措施,直接解除合同,由承包人承担补救费用,并赔偿因此给发包人造成的其它损失。
3、分项工程施工完毕之后必须按程序规定:承包人必须先经自检合格后方能书面呈报发包人(或相关单位)验收。发包人第一次验收不合格,对承包人处以500-20__元违约金,可考虑要求承包人限期整改、完毕后再报发包人验收;若承包人未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经发包人第二次验收仍不合格的,发包人有权通知承包人解除本合同,对承包人按已完工合格工程的70% 结算,并限期办理有关退场手续。
4、工程质量要求达到发包人检验的“优良”标准,优良标准的检验在部分分项工程过程中评定,如工程质量评定为“合格”,则按合同总价的95%结算。
5,模板工程质量控制要求
①、承包人必须按照施工图纸和交底要求,精心施工,保证质量。如质量不符合标准,必须返工修理,其工料费损失,由承包人承担:质量低劣又无法挽救的,应由承包人负责赔偿全部工料损失。
②、模板制作安装浇筑砼构件后,不得有跑模、涨模等现象发生,如发现跑模、涨模等现象0.5m2内的违约处理100元/处,1.0m2内的违约处理500元/处,1.0m2以上的违约处理1000元/处,累计计算,违约金在当月生活费中扣除,对发生的部位要及时整改到位并由质量员验收确认。
③、砼梁、现浇板模板接缝严密,凡砼柱、墙模板接头处加贴双面胶带纸(包括构造柱马牙口处),如不按以上要求执行,板、柱(墙)各按1元/ m2扣除,拆模后立即清除胶带纸,及时对跑模、模板缝、构件阴阳角凹凸处砼的凿除、修补、磨光及清理,凡梁、板、墙、柱的几何尺寸、标高、开间、进深尺寸等达不到设计图纸要求而造成返工、多用材料、罚款、用户要求的赔款等,一切损失由承包人负责。
6、质量控制措施
(一)木模制作
①.所有外模均采用定型模板,未采用定型模板随便配模, 有一处违约处理100元。
②.配模时不得任意裁割整板, 否则发现一次违约处理50元。
③.模板制作的几何尺寸要准确, 发现安装的模板偏差1cm违约处理100元。
(二)排架搭设
①.排架搭设的横距. 间距必须按规范及项目部施工方案要求施工, 距离不得大于1m, 否则发现一处违约处理20元。
②. 搭设的排架必须做到横平竖直, 扣件镙丝要紧到位, 否则发现一处违约处理50元。
③. 阳台. 空调搁板等悬挑部位的支架必须具备独立性,( 不影响其他构件拆模) 否则发现一处违约处理100元。
(三)模板安装
①. 根据梁的截面高度搭设梁底模, 梁底模铺好的标高偏差应控制在土0.5cm以内. 梁底模的尺寸偏差应控制在0.5cm以内,否则超出1cm违约处理100元。
②. 根据图纸尺寸. 板面标高确定梁侧模的尺寸架设板底模的支架. 方木. 铺设底板. 铺好的底模板面的标高及平整度都应控制在0.5cm以内, 否则偏差0.5cm违约处理50元/处。
③. 内墙柱模板安装时应先釘好阴角模, 再拼平面模板. 严格控制模板的垂直度. 平整度, 其偏差应控制在0.5cm以内,确保阴阳角砼浇筑时不漏浆, 否则发现一处违约处理50元。
④外墙模板的安装是确保质量最关健的问题, 也是目前出现偏差最多的部位. 木工班组要严格按图纸尺寸配制定型模板, 严格控制外模的标高和垂直度及平整度。其偏差应控制在0.5cm以内, 否则跑模1cm违约处理100元。(项目部检查发现问题通知整改未整改到位, 跑模1cm违约处理200元。每次控制在0.5cm以内给予奖励100元。
(四)拆模
木工班组对每个分项工程底模的拆模都必须得到项目部的许可方能拆模, 项目部根据拆模砼试块试压值强度决定可、否,拆模、 并报监理认可后及时通知木工班组. 由其是大于4m的梁底模. 悬挑结构. 阳台. 搁板不得随便拆模. 否则发现一处违约处理200元。
十二、安全生产和文明施工的条款:
1、承包人对自有配备的人员进场前进行必要的安全教育,进场后必须做好安全、技术教育和考核工作,提高作业人员自身的安全防范意识并应将该工作的书面资料及时报送项目部专职安全员备案。
2、承包人必须做好每天的班前安全交底及每周安全检查的总结,并有书面记录;严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(违约处理标准),
用电及机具要专人管理专人操作并对其加强监督管理,若违反规定造成工伤事故由承包人负责。
3、施工现场承包人必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全的“自检与整改”工作。
4、严禁承包人工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者,发现每人次处以违约金100元整,从工程款中扣除。
5、承包人自行负责工人的劳保用品、劳保福利费用。
6、特殊工种操作人员必须持有效证件上岗;机械的操作人员必须为有丰富经验和经过培训的工人,承包期内因自身违章操作原因而引起的安全事故,一切责任均由承包方负责。
7、由于承包人施工管理不善,造成对任何第三方的损害,由承包人承担一切责任。
8、承包人的工人在施工过程中,必须每天穿着工作服、戴好安全帽,不允许穿拖鞋和赤膊操作,不允许在施工场地内随意大小便,否则发包人有权对以上不良现象进行经济处罚。
9、承包人施工中每天做到“工完料清场地净”,及时做好每天施工后作业面剩余材料的堆放及场地的清理工作,每次砼浇捣前须将工作面所有剩余材料半成品以及废料等应按规格堆放在发包人指定区域内。不得放置在外架上和楼层上等下一次用,每发现一处违约处理200元。工作面多余材料因没及时清理无法取出每发现一处违约处理200元。
10、承包人的工人在施工过程中,若被发现有私自拆除安全设施,包括脚手架、安全网、脚手板以及施工洞口和临边的栏杆、盖板和机械防护设施等现象时,发包人有权按照項目部的安全管理规定予以违约处理按每次300-500元。
11、承包人的施工人员在施工现场必须保持施工场地的卫生整洁,不得乱扔垃圾,否则发包人有权对以上行为进行经济处罚。
12、安全奖罚:如承包人责任发生轻伤事故,发包人对承包人处以500元/次的违约处理,如承包人责任发生重大伤亡事故,发包人对承包人处以10000元/人次的违约处理。
13、承包人应加强教育其工人在上、下班的过程中应注意安全出行应严格遵守道路交通法,礼让出行,发生任何事故均由承包人自行负责,与发包人无任何关系。
14、由于承包人在承包期间发生安全事故而造成后果,承包人必须服从发包人对于事故的处理方法和程序,每次由于自身原因或直接造成其他安全事故的医疗费在人民币10000元(含10000元)以下的,承包人承担所有一切费用;每次由于自身原因或直接造成其他安全事故的医药费超过人民币10000元以上的,A、在10000~30000(含30000元)之间,发包人承担60%承包人承担40%;B、在30000~50000(含50000元)元之间,发包人承担70%承包人承担30%;C、在50000元以上,发包人承担80%承包人承担20%;但发包人不承担由此造成的其他费用及其它连带责任。
十三、生活区和宿舍管理条款
1、发包人承包期间负责向承包人提供工地住宿及用膳设施的条件,但承包人必须按照每月 元/间向发包人租用(发生的资金在承包人工程款中扣除)。
2、承包人的施工人员宿舍必须服从发包人项目部的统一安排、管理,宿舍内保持清洁卫生,注意保护公共设施,损坏和污染各项设施照价赔偿。
3、承包人入住生活区的宿舍后,必须向发包方提供每位工人的铺位图,发包方有权进行不定期的突击检查。发现不符者,发包方有权按照20元/人的标准进行违约处理。承包人入住的每间宿舍必须设置生活管理员一名,协助、配合发包方的行管员进行管理。管理员应报项目部备案。
4、承包人工人必须留宿工地,工地不得留宿外来人员,违者处以违约金每人每晚100元的标准计算,因此而造成治安问题发生的,由承包人承担一切责任,发包人不承担任何责任或义务。
5、严禁承包人的工人如在宿舍内私自乱拉乱接电线、插座、电炉,若出现以上向行为,发包人有权予以无条件拆除,并有权进行经济处罚。若因为以上原因而引起的火灾、触电等安全事故,一切后果均由承包人承担,与发包人无关。由此造成的经济及其他损失,由承包方负责、从工程结算款中扣除。
6、承包人的工人在生活区洗衣、洗澡等,必须节约用水,开水龙头不关者,发现按每人次、处以违约金100元整,从工程款中扣除。
7、在食堂买饭买菜时,遵循先来后到的原则,讲究文明礼貌,一律在食堂的出售窗口依次排队等候就餐,若由此发生打架、斗殴等现象,将按照项目部的管理规定进行处罚。
十四、解决合同纠纷的方式:
1、因本合同发生争议时,可由双方友好协商解决。
2、如果双方协商不成时,可向当地劳动仲裁部门申请仲裁仲裁不成、可向合同签订地的人民法院起诉。
十五、其他:
1、发包人的现场管理人员有权根据有关合同条款及管理制度对承包人进行处罚,承包人的代表必须接收签字,不签收者发包人有权直接通知交由财务部门从承包人的工程进度款中扣除,另外每次按照50元违约处理。
2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3、本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止。
4、合同一式两份,双方各持一份,每份均具同等法律效力。
发包人: 承包人:
代 表:_______________________ 代 表:__________________________
电 话:_______________________ 电 话:__________________________
盖 章:_______________________ 盖 章:__________________________
签订地: 签订日期:
工程劳务承包热门合同 篇26
发包人:_____________________________________
承包人:_____________________________________
分包工程名称:_______________________________
施工地址:____________________________区(县)
发包人(全称):________________________________
承包人(全称):________________________________
根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条?工程概况及承包工作内容
1.1?工程名称:______________________________________________
1.2?工程概况:______________________________________________
1.3?分包工作内容:__________________________________________
范围包括:__________________________________________________
1.4?工程监理单位(全称):________________________________
第二条?作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条?合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条?合同价款
4.1?合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元
4.2?合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
4.2.1?本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4.2.2?以年施工预算或年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________.?
4.2.3?定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
4.2.4?因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3?对合同价款内容的明确:_______________________________________
第五条?合同价款的结算和支付
5.1?结算、决算资料:
5.1.2?承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3?有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2?合同价款的结算和决算:
5.2.1?发包人应于每月____日对承包人完成的?工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2?工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3?合同价款的支付:
5.3.1?合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2?分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3?合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4?办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条?安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1?安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.2?重大伤亡及其他安全事故处理:
6.2.1?发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2?按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3?对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
第七条?工程质量、验收与保修
7.1?工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2?承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原?因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7.3?分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
7.4?对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
第八条?工期延误
8.1?对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
a.因战争、_____、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
f.发包人同意工期顺延的其他情况。
第九条?文明施工
9.1?发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9.2?发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
9.3?对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.
第十条?材料机具供应
10.1?本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________
承包人自备的工具为:______________________________________________?双方确认防护用具由______________承担。
10.2?由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10.3?承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
10.4?对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________
第十一条?文物保护
对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。
第十二条?发包人的权利及义务
12.1?负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2?负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3?负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
12.4?负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5?负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
12.6?负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
12.7?负责组织工程的验收工作。
12.8?本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
第十三条?承包人的权利和义务
13.1?承包人对与其确定劳动关系的`作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质?和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
13.2?承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
13.3?在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
13.4?当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
13.5?承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
13.6?承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
13.7?承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条?违约责任
14.1?发包人违约责任
14.1.1?由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
14.1.2?由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
14.1.3?发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
14.1.4?发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
14.2?承包人违约责任
14.2.1?因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要?求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14.2.2?承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
14.2.3?因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十五条?合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):
1.向北京_____委员会申请_____。
2.向___________人民法院起诉。
第十六条?合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十七条
本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
第十八条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
甲方(盖章):?乙方((盖章):
合同签订时间:?年?月?日
工程劳务承包热门合同 篇27
工程劳务承包合同
甲方(工程承包人):
乙方(劳务承包人):
根据《中华人民共和国民法典》相关规定及有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条 劳务承包内容及合同价款
一、劳务承包项目名称:
二、劳务承包工作地点:
三、劳务承包范围及内容:
四、劳务承包方式
1、劳务承包项目实行工序劳务单价承包,详见本合同附表一。
2、工序劳务单价系包含为实施该工序所有子项目并缺陷修补中所需的一切劳务(包括劳务管理、劳务社会保障),小型辅助材料,小型施工机具和设备,现场管理,施工调遣,施工措施,生活设施,除营业税、城市建设附加税和教育附加费外的税金,施工结束后现场清理,其他应支付的必要费用,以及明示和隐藏的子项目等所有相关费用,成本节约形成的利润。工序劳务单价已得到双方确认。
3、已确认的合同单价双方已经充分考虑到了市场物价变动、暂停施工、施工风险等各种不利因素的影响,在本合同执行期间内一次包死,不再调整。
4、乙方实际完成劳务承包数量在甲方技术交底范围内以甲乙双方验工计量为准。
5、劳务承包合同总价为甲乙双方验工计量支付的各分项价款之和。
第二条 双方责任
一、甲方责任
1、为加强对乙方劳务人员的组织与管理,甲方授权成立现场管理机构 工程项目经理部,对本工程施工全过程实施全面管理。
2、负责办理征地拆迁及提供下列生产性临时设施:
a、生产性场地硬化 、料场;
b、生产性房屋;
c、生产性便道;
d、高压临时电力设施(出甲方主配电柜后的低压电路线路及设施由乙方提供,费用已含在劳务单价中),为乙方进场劳务作业创造条件。
3、负责编制实施性施工组织设计,全面负责技术、安全、质量交底和控制,负责施工测量和试验保障工作,负责对乙方有关特种作业劳务人员进行技术、质量、安全、工法、操作规程培训、考核。
4、负责按本合同约定及时提供甲供材料和机械设备。对进场原材料、设备、构配件、半成品、成品进行检验和试验,确保质量满足工程要求;对机械设备进行检查确保其处于良好的工作状态。
5、严格监督乙方劳务人员按照文明施工、安全生产要求进行生产作业、确保现场作业文明、规范和安全。
6、负责对乙方完成的工序作业质量进行检查、评定、验收,负责对已完工程及时组织验收。
7、负责将施工过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护知识如实告知乙方。
8、负责办理乙方已完劳务工程结算和完工决算。
二、乙方责任
1、乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人和相应的符合国家及甲方要求的施工机具设备,在接到甲方进场通知后 天内进场,并指派代理人(必须持有法人委托书原件)在现场进行管理。
2、乙方应经常对其劳务人员进行必要的安全、技能培训考核和参加甲方组织的培训、考核,对甲方培训、考核不合格人员乙方应及时予以更换或调整岗位。
3、乙方必须与进场工人签订劳动合同,并为其劳务人员办理各种社会保险,支付保险费用。
4、乙方必须接受甲方项目经理部的领导和监督检查。严格按照甲方技术交底和指令组织施工。乙方对甲方提供的交底或指令有疑义或发现有误的,应及时以书面形式向甲方有关人员提出,在甲方有关人员未同意更改或撤消前,乙方应无条件执行。
5、乙方应严格按照甲方技术、质量、安全交底进行作业,确保工程质量,不合格项目必须无偿返工,直到达到甲方验收标准为止,同时不减轻其合同工期责任。每道工序须由甲方人员检验认可合格后并通知允许进行下道工序作业后,方可进入下一道工序施工。
6、乙方对甲方供应到现场的材料、机械设备、标识标牌、未移交工程、测量桩物等应妥善保管并看护好,不得倒卖、破坏和移位。否则造成一切损失由乙方承担。
7、乙方应配合甲方及时进行劳务结算,质量、安全、进度检查,现场管理及施工资料收集,按时报送施工计划、甲供材料供应计划。
8、严格按甲方文明施工和安全标准工地的要求进行现场施工管理,遵守环境保护法律法规,乙方因不遵守相关法律法规和甲方有关指定对周边环境现状造成污染或破坏的由乙方负责处理并承担全部费用。
9、乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线、文物等,应及时停止施工,妥善看管,并立即报告甲方,由甲方负责处理。对出现上述情况,因乙方不及时报告甲方且擅自继续施工,或报告甲方后未经甲方同意复工且强行施工,造成损失的,由乙方承担全部经济损失和法律责任。
10、未经甲方授权,乙方不得与工程发包人及有关部门建立联系。
11、乙方在施工中与第三方产生的债权债务及纠纷等问题由乙方自行负责处理,并承担责任和费用。
12、乙方对承担存在职业病危害的工程项目,应当按国家规定对职工履行告知宣传义务,配备必要的劳保用品,建立健全职业病防治责任制,对从事有职业危害的职工进行岗前、岗中和离岗健康体检和承担因职工犯职业病所需的医疗费用,妥善保管有关资料,同时向甲方和国家有关机构提供职业卫生档案所需资料和数据。
第三条 工 期
一、本合同劳务承包项目自 年 月 日开工,至 年 月 日完工,总日历工作天数为 天。在总承包期限内,乙方劳务承包的项目阶段性主要节点工期目标详见相关附表。
二、乙方不得擅自停工。乙方擅自停工3天以上(含3天)双方合同即告终止。
三、暂停施工。甲方在认为确有必要时,可指令乙方暂停施工,乙方必须按甲方指令停止施工,妥善保护已完项目,实施甲方处理意见后向甲方书面提出复工申请,甲方批准后方可继续施工。
第四条 质量要求
一、乙方劳务承包项目的质量应达到甲方要求的标准,其中合格率必须100%,整体优良率为95%,并且乙方应配合甲方达到整体创优目标及企业质量目标。
二、乙方应严格按照甲方技术、质量交底、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定标准。
三、甲供材料、构配件、半成品、成品、设备必须具有质量合格证,并经检验合格后方可用于本工程。甲方委托乙方自购的辅助性零星小型材料需经甲方检验合格后方可用于本工程,未经甲方许可乙方不得擅自代换任何材料。
四、隐蔽工程须严格按照工程质量验收规程予以验收,未经签证合格,乙方不得进行下道工序施工。如乙方擅自隐蔽,视为违约,甲方有权要求乙方打开检查,无论检查是否合格由此造成的费用增加和工期延误责任,由乙方承担。
第五条 安全责任
一、甲方负责向乙方进行安全技术措施交底。督促乙方制定安全保障制度和安全保障体系,随时检查乙方各项安全措施的落实和执行情况。
二、乙方配备专职安全管理人员和必需的安全设施及物资,并在施工中采取严格的安全技术、防护措施,承担由于自身安全措施不力或过失造成事故的行政、经济责任和因此发生的全部费用。
三、乙方应对其全部雇佣人员进行安全教育和安全技术交底,加强安全管理,所有现场施工人员必须自觉遵守甲乙双方各项现场管理规定。乙方违章作业,发生安全、质量事故造成人身伤害和财产损失,全部责任由乙方承担,同时甲方根据事故的严重程度将对乙方处以每次50~50000元经济处罚。
四、凡在既有公路、铁路、居民区附近施工以及爆破施工的工点,乙方必须设置施工安全员和警戒线,并确保既有公路、铁路的正常通行、居民区内人员财产不受损失,否则责任自负。
五、乙方应自费为其现场施工人员办理人身意外伤害保险,保险金额不得低于20万元/人(其中医疗保险不得低于4万元/人)。
六、除上述安全约定外,乙方尚需对甲方签订《安全施工承诺书》,相关条款同《安全施工承诺书》有冲突的,以《安全施工承诺书》条款为准。
第六条 材料、设备供应
一、材料供应
1、甲方供应的材料品种、限额消耗内供应价格和超耗部分扣款价格详见附表二。材料经双方点验签证后由乙方负责保管并合理使用。甲乙双方按乙方验工计价数量和附表二中的材料消耗标准核算甲供材料限额消耗数量,甲供材料数量节超考核按本合同和相关附表进行核算,超耗费用甲方将在支付乙方劳务计价款时直接扣除。
2、甲方供应的材料从工地领料点到乙方作业现场的运杂费已包含在劳务承包单价中。
3、乙方倒卖甲供材料的,按供应价格的200%向甲方支付违约金。
4、甲供材料以外的其他辅助性零星小型材料,甲方委托乙方自行采购。
二、设备供应
1、甲方负责提供的大型机械设备(如果有)详见合同附表三或合同附表一。
2、除甲方提供的机械设备(含租赁提供的)外的其他零星小型机具由乙方负责自带,费用已包含在劳务单价中。
第七条 劳务价款的结算与支付
一、乙方在本合同签订时向甲方一次性缴纳人民币(大写) 万元的履约保证金。甲方末次结算时一次性予以返还,履约保证金不计利息。
二、本合同劳务费用实行按月验工计价、年度清算、完工末次决算的方法进行结算付款,甲方不支付任何预付款项和计价外的费用。
三、验工计价按下列程序进行:每月25日以前双方对乙方当月完成符合质量要求并在甲方技术交底范围内实际完成的工程量进行计量,甲方现场技术员负责填制《工程数量计算单》和编制《已完工程数量表》。《已完工程数量表》经甲方项目部施工技术科长、质检科长、预算负责人、项目总工程师、甲方项目经理和乙方代理人共同签认后,交由甲方项目部合同预算部门按照甲乙双方签认的数量以及本合同约定单价编制《劳务计价表》。《劳务计价表》表经甲方项目部预算负责人、物资负责人、设备负责人、项目总工程师、项目经理和乙方代理人共同签认后生效。甲方项目经理和乙方代理人签认的验工计价单是甲方支付乙方劳务款的最终依据,甲方及乙方其余人员的签认均为过程签认,不具备法律效力。
四、甲方项目部财务部门每月凭生效的计价表,向乙方支付当月计价款的90%,竣工决算后累计支付到总计价款的95%,为防止潜在的工程质量问题,甲方预留5%的计价款作为质量保证金,保修期为 年(保修期以甲方与发包人的约定为准),保修期间乙方完成的工程出现质量问题,由乙方自费负责修复;如乙方在接到甲方返修通知(书面或口头通知)10天内尚未进行返修时,甲方可委托其他单位或人员修复,发生的费用从乙方的质量保证金中扣除,不足部分由乙方另行支付。超过保修期后,如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故时,则乙方必须承担由此造成的经济损失和法律责任。甲方预留质量保证金一律不计利息。
五、原则上按上述条款进行验工计价、清算、决算,如业主对甲方进度款延期支付,清算、决算延期进行,甲方账户被查封、政策突变等不可抗拒情况,劳务价款支付相应顺延,顺延时间最长不超过工程竣工结算验收合格后 年,顺延期间不计息不违约。(特别约定条款)
六、乙方原则上需在合同履行地开立银行账号,计价款除代发民工工资外应转账支付。特殊情况下甲乙可另行协商,但相应的手续必须完备。
乙方同意由甲方代为发放人员工资。乙方应于甲方劳务款支付前向甲方提供其人员当月工资表,甲方有权从当期应拨付给乙方的劳务款中扣除当期乙方全部人员工资,直接代为发放。
七、合同项目完工后,甲方负责对乙方进行末次验工计价,办理决算并签订《结算协议》,办理退场手续,终止合同关系,转入债权债务关系。
乙方施工工程项目完工后或撤场后三个月内必须与甲方办理结算手续并签订《结算协议》,如果乙方逾期未办理结算的,视为同意甲方单方面办理的结算手续。
第八条 违约责任和解除合同
一、甲方违约责任
1、因甲方征拆滞后、工程发包人、设计变更、不可抗力等原因造成乙方不能按合同工期完工,工期顺延但甲方不赔偿乙方损失。
2、因甲方原因造成工程质量不合格而返工重做的,按本合同约定的办法进行计价。
3、甲方违反本合同中关于劳务价款结算与支付中条款,顺延期满后按银行同期存款利率向乙方支付违约金,但最高额不超过欠款总额的 %。
二、乙方违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,向甲方支付3000元的违约金。
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方按单项工程计价额的 %向甲方支付违约金。
3、乙方违背甲方指令、通知等文件或不执行甲方指令和通知等文件的,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。
4、乙方不执行甲方的停工指令或擅自复工,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。
三、乙方有下列情形之一者,乙方向甲方支付已完劳务价款总价3%的违约金,双方解除合同,乙方向甲方支付的履约保证金不予退还,造成犯罪的,交由司法机关处理。
1、乙方上场的人员、小型机具设备不能满足合同要求,严重影响合同履行的。
2、乙方施工质量达不到要求,甲方要求乙方无偿返工或修复,返工返修后仍达不到质量要求的。
3、乙方不按甲方安全交底要求进行施工;乙方安全措施、设施、物资不能保证施工安全;乙方现场施工工序失衡,已施作工程存在重大安全隐患或已造成重大安全事故的。
4、乙方施工进度达不到要求,合同约定节点工期未能实现严重影响整个合同段工程进度的。
5、倒卖甲方供应材料在10万元及以上的。
6、乙方以任何形式将本合同项目进行分包、转包的。
7、乙方以甲方及甲方项目部名义对任何第三方进行生产经营和施工管理活动的。
8、乙方擅自停工3天以上(含3天)的。
四、对因本合同第八条第3款原因造成合同解除的,乙方承诺自甲方终止合同通知书送达之日起5天日内将人员、设备、机具等全部撤出施工现场并承担撤场费用,同时向甲方移交施工场地,每逾期1天向甲方支付违约金30000元,同时在15天内办理完结算手续,否则造成的一切损失由乙方承担。乙方已完工程部分按第八条第3款规定计价。
第九条 纠纷解决办法
本合同履行过程中,如出现争议,双方应协商解决。协商不成,需提起诉讼时,双方约定采用下列第 种方式解决争议。
1、向甲方法人所在地人民法院起诉;
2、向甲方法人所在地铁路运输法院起诉。
第十条 附 则
一、本合同自甲乙双方签字和盖章之日起生效,双方办理决算后,合同关系即告终止。
二、本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为补充合同。
三、本合同正本一式三份,甲方二份,乙方一份。
四、本合同相关附表为本合同有效组成部分。
甲方: (签章) 乙方: (签章)
法定代表人: (签章) 法定代表人: (签章)
或委托代理人: (签章) 或委托代理人: (签章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
签订地点:
工程劳务承包热门合同 篇28
甲方:________________(以下简称甲方)
乙方:________________(以下简称乙方)
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:________________
二、工程地点:__________________________________________
三、承包方式:__________________________________________
四、承包范围:__________________________________________
五、施工费计算办法:____________________________________
六、工期要求:乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权对乙方予以相应处罚。
七、质量标准及验收要求:
1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,样板间要挂牌标明施工单位,以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后,经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收,检查内容:合同刮胶厚度为____mm,如有超出____mm厚度及时报项目部,由项目组织相关人员(模板班组)一起检查确认,并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因,确认是主体施工还是砌筑施工原因,否则不予找补。
2.乙方刮胶工程的施工质量,达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规方、天棚周边____mm宽上水平、阴阳角棚边上线)。
3.按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底,精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
4.乙方在完成每一施工部位后,应醒目注明操作者姓名,便于追查责任。
5.乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。
6.乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务,凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作,均由乙方无偿修复。
八、工程款支付方式:
1.________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%,甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款,代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。除此之外,甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。
2.乙方承包的刮胶工程全部完工后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付到总工程量的____%;工程竣工验收合格后,并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的____%。剩余____%为质量保证金,____年后无息支付。结算此工程款项时,乙方只提供等额的收款收据,不提供任何发票。
3.工程款支付至以下账户:开户行:________________
账号:________________
九、甲方的责任和义务:
1.为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。
2.向乙方提供具备施工条件的工作面。
3.对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4.负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验。
5.按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十、乙方的责任和义务:
1.本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2.严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3.必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4.制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5.妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具,损坏与遗失照价赔。
6.每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
7.乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。
十一、违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3.乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5.乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6.乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。
对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿,并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。
乙方违反合同约定无故停工,或者施工质量不合格,未付的工程款甲方不再支付,因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿,并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。
(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:
1.因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2.甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十二、其他:
1.为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由乙方采购,费用由乙方自理。
2.因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。
十三、争议解决方式
1.本合同未尽事宜双方协商解决,协商向甲方所在地法院诉讼。
2.争议通过诉讼方式解决的,如乙方败诉,甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用,都由乙方承担。
十四、文本和和生效
1.本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。
甲方:________________ 乙方:________________
代理人:______________ 代理人:______________
电话:________________ 电话:________________
签订日期:____________
工程劳务承包热门合同 篇29
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺利交付使用,经双方友好协商,本着平等互利、公平、公正、合理的原则,根据_____建筑法和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情况,特定立本合同条款,供双方相互监督执行。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:框架结构
4、建筑面积:约23000m(最终按实际建筑面积计算)
第二条:承包内容
乙方承包森林大酒店的整栋装修项目。承包内容包括:从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。
第三条:质量
工程质量应达到国家规范验收合格标准。
第四条:承包价款及计算方式
建筑面积参照陕西99预算定额计算,阳台全算。双方确认价每平方按建筑面积壹佰贰拾圆(120元)人民币,管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高,在按图纸结算完后的基础上另行增加第一层的实际建筑面积(第一层建筑面积约1500m),合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。
第五条:付款方式
按当月已完成工程量的75%支付,工程完工后十日内付至90%,验收合格后七天内付至97%,余3%为质保金,保质期为一年期满后一次付清。
第六条:工期要求
每月以项目部下发的进度计划表为准。
第七条:双方责任与义务
甲方:
1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住,但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。
3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。
4、甲方提供完整施工图纸一套。
乙方:
1、乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。
2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。
3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完,当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。
4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点,不得把垃圾从楼层里往外倒下)
第八条:安全
甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负,轻者按有关条例或规章制度处理,重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。
第九条:其他
1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工,乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付,技术工按每人每天150元,普工每人每天90元。
2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(50000.00元)人民币,该款在付第一次进度款时全额退还。
3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款,否则乙方可暂停工程施工,或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。
4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力,不得耽误工期,不得无故停工、_____闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进行经济处罚、严重者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。
第十条:争议
本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议,与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动_____部门_____。
第十一条
本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。
甲方(盖章):__________________乙方:_________________________
代表人(签字):________________身份证号码:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日