《停工通知书范文热门16篇》

停工通知书范文（精选16篇）

停工通知书范文 篇1

建房户：

经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知

送达人：

接受人：

停工通知书范文 篇2

建筑工程验收监督通知书 建设工程质量监督站：

我单位建设的 验收条件，现定于 年 月 日 工程 时在 已具备 工程施工现场 组 织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收，特通知你站对验收进行 监督。 附质量验收组主要人员名单：

建设单位：

勘察单位：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

项目法定代表人：

项目设计负责人：

项目设计负责人：

项 目 总 监：

项 目 经 理： 建设单位项目负责人：

建设单位(章) 年 签收人：

月 日

停工通知书范文 篇3

：

你单位施工的 工程，根据我站年月日监督检查，发现存在以下质量问题：

违反了 第 条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。

特此通知。

签发人：

质量监督站

(盖章)

年 月 日

签收人： 年 月 日

注：1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后，应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。

2、本通知书一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。

停工通知书范文 篇4

七城管金沙字[]号：

你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。

如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)

xx年xx月xx日

当事人：

承办人：

停工通知书范文 篇5

xx户：

你在 擅自进行 施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。 送达人：

接收人：

二〇**年 月 日 的

停工通知书范文 篇6

公司各部门、各监理部：

由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天15元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。

注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。

特此通知!

河南中天工程监理有限公司

20xx年1月26日

停工通知书范文 篇7

工 程 暂 停 令

工程名称： 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号：20xx2

一式四份：建设、施工、监理、质监

长沙政和工程项目管理有限公司

停工通知书范文 篇8

xx户：

你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人：

接收人：

二〇一三年xx月xx日

停工通知书范文 篇9

_____公司办公室：

公司安全生产“三项行动”检查小组在20____年____月____日检查中，发现你部门工作存在以下问题：

一、办公楼

1、未设置蓄电式应急照明灯疏、逃生散指示标志和安全出口

2、未安装消防警铃报警系统或消防广播系统。

3、要求80m2以上场所安全出口不少于2个。不得将安全出口上锁、堵塞。出口处不能设置门槛，台阶。疏散门向外开启，不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门，门口不得设置门帘，屏风等影响疏散的遮挡物。安全出口需设置向外开启的防火门。

4、没有办公楼紧急疏散平面示意图。

二、门卫

1、周末下午押款人员不到位。

2、夜间收款回公司押款人员不到位。

要求你部门针对检查出的问题编制整改方案，于20____年____月____日前整改完毕，并将“问题改进和措施跟踪记录表”由整改负责人签字后交回“三项行动”领导小组办公室。

领导小组组长审签：______________

20____年____月____日

停工通知书范文 篇10

编号:

xx单位：

你单位工程，经查存在以下重大隐患：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：

□立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

(以上打勾项为唯一选项)

在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。

西峡县公路管理局

接收人签名： 检查人签名：

年 月 日

停工通知书范文 篇11

体土地。违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。

此文件一式两份签字：

x年xx月xx日

停工通知书范文 篇12

xx户：

你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人：

接收人：

二〇一三年xx月xx日

停工通知书范文 篇13

建房户：

经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知

送达人：

接受人：

停工通知书范文 篇14

：

鉴于你在建的(位于)占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。

*人民政府

20xx年6月7日

送达人：

接收人：

停工通知书范文 篇15

尊敬的业主(住户)：

中秋节假期将至，为了让小区业主度过一个愉快、安全的假期，我公司现将休假期间装修时间通知如下：

中秋节放假期间(20xx.9.15——20xx.9.17)，严禁装修施工队进场装修施工，之前正在装修的住户请施工人员于20xx年9月14日18:00前离场，收假后方可进行正常施工。

由衷地感谢您一直以来对物业工作的支持。

物业公司客服电话：0871-64326

停工通知书范文 篇16

经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。

此文件一式两份签字：

年月日